Резолютивная часть решения от 10 сентября 2018 г. по делу № А58-3533/2018

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-3533/2018
10 сентября 2018 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Полипрофиль" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 25.04.2018 № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "МаксПроф" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 2 512 775,35 руб. неустойки.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МаксПроф» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Полипрофиль» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору строительного подряда № 80 от 21.02.2017 в размере 1 308 763,45 руб., неустойку по договору строительного подряда № 82 от 21.02.2017 в размере 1 190 924,54 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 379,07 руб.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Полипрофиль» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 221 руб., уплаченную по платежному поручению № 565 от 26.04.2018.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья В.С.Терских