Решение от 21 сентября 2017 г. по делу № А40-252529/2016

43_16933288

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

21. 09. 2017 года. Дело № А40-252529/16-43-2359 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " (ОГРН <***>)

к Государственному бюджетному учреждению города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы (ОГРН <***>)

о взыскании 327 548 руб. 45 коп. – долга и

встречный иск Государственного бюджетного учреждения города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы

к ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ "

о взыскании 137 764 руб. 10 коп., в том числе: 101 124 руб. 71 коп. – неустойки, 36 639 руб. 39 коп. – штрафа,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 20.10.2016 г., от ответ- чика – ФИО2, доверенность № б/н от 03.04.2017 г., ФИО3, доверенность № 114/2809 от 20.09.2017 г.

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 132, 155, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " к Государственному бюджетному учреждению города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы о взыскании 327 548 руб. 45 коп. – долга оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отне- сти на ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ ".

Встречный иск Государственного бюджетного учреждения города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы к ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " о взыскании 137 764 руб. 10 коп. – неустойки, штрафа удовлетворить в части требования о взыскании 36 639 руб. 39 коп. – штрафа.

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Взыскать с ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " (ОГРН <***>) в пользу Государственного бюджетного учреждения города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы (ОГРН <***>) 36 639 руб. 39 коп. – штрафа и расходы по уплате госпошлины в сумме 133 руб. 46 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов