Резолютивная часть решения от 5 марта 2019 г. по делу № А53-36450/2018

10621_5584370

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-36450/18
05 марта 2019 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулина С. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной

ответственностью "Строительная компания Альпстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 8000000 руб.

встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альпстрой" о взыскании 10358929,78 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альпстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2106377,71 руб. неустойки, а также 63000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альпстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3592796,22 руб. задолженности, 1313768,94 руб. неустойки, а также 73808 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 987 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 718 от 07.12.2018.

Произвести зачет встречных требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альпстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2800187,45 руб. задолженности, а также 10808 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Абдулина С. В.