СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 июня 2021 г. по делу № А02-1816/2020

Арбитражный суд Республики Алтай (АС Республики Алтай) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100123_385993

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1816/2020
город Горно-Алтайск
10 июня 2021 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании после перерыва материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания Империя» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Кирова, д. 60, с. Соколово, р-н. Зональный, край Алтайский) к обществу с ограниченной ответственностью «Катунь- М» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 47, пом. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)

о взыскании неустойки по договору подряда № 22 от 25.07.2016 года в сумме 398763 рублей 79 копеек.

В судебном заседании после перерыва участвуют:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 18.12.2020, сроком на один год, диплом № ВБА0169536 от 23.06.2006;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 18.02.2021, сроком на один год, диплом № ВСВ0034276 от 01.06.2004 - в режиме онлайн.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания Империя» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Кирова, д. 60, с. Соколово, р-н. Зональный, край Алтайский) к обществу с ограниченной ответственностью «Катунь-М» (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-кт. Коммунистический, д. 47, пом. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Катунь-М» (ОГРН 1030400668253, ИНН 0408008334, пр-кт. Коммунистический, д. 47, пом. 4, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания Империя» (ОГРН 1162225056234, ИНН 2245004824, ул. Кирова, д. 60, с. Соколово, р-н. Зональный, край Алтайский) неустойку в сумме 27830 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 08 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 765 (семьсот шестьдесят пять) рублей 94 копейки.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Ф. Кириченко