Резолютивная часть решения от 9 августа 2018 г. по делу № А58-5117/2018

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5117/2018
09 августа 2018 года
город Якутск



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Южно-Якутские электрические сети" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации 22.12.2005, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области, адрес: 675000, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Электросервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации 02.06.2010, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, <...>) о взыскании 12 018, 90 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017 за период с 16.09.2017 по 28.02.2018, 12 687, 67 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю413 от 17.07.2017 за период с 22.10.2017 по 06.12.2017.,

без вызова сторон.

11.07.2018 в материалы дела поступило ходатайство истца о приобщении дополнительных документов и уточнение истца о взыскании 21 648, 50 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017 за период с 16.09.2017 по 11.07.2018 и 12 687, 67 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю413 от 17.07.2017 за период с 22.10.2017 по 06.12.2017.

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил к материалам дела документы представленные истцом.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принял уточнение размера исковых требований, так как оно не противоречит закону, не нарушает прав других лиц, подписано полномочным лицом.

Согласно уведомительному письму общества с ограниченной ответственностью "Электросервис" № 030 от 19.07.2017, ответчик сообщил о невозможности производить работы по объекту ВЛ-0,4 кВ Ф. Новая от ТП-65 мкр. Меверный для ТПкЭС жилого дома, в том числе стройплощадка, расположенного по адресу: <...> по причине того, что данная ВЛ проходит по территории существующего участка, расположенного по адресу: <...>, однако ответчик не заявил о намерении приостановить работы по договору подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017.

Таким образом, началом периода расчета неустойки является 15.07.2017 (п. 2.3 договора подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017).

Суд производит расчет неустойки по договору подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017 за период с 15.07.2017 по 11.07.2018.

362*(0,1%*72 403) = 26 209, 89 рублей.

Поскольку применительно к статьям 8, 9, 49 АПК РФ суд не вправе выходить за пределы заявленных требований, в том числе в отношении их размера, требование подлежит удовлетворению в исчисленной истцом сумме.

Суд, проверив расчет неустойки истца, признает его арифметически правильным.

Руководствуясь статьями 49, 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять уточнение акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Южно-Якутские электрические сети" о взыскании 21 648, 50 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017 за период с 16.09.2017 по 11.07.2018 и 12 687, 67 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю413 от 17.07.2017 за период с 22.10.2017 по 06.12.2017.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электросервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации 02.06.2010, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, <...>) в пользу акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал "Южно-Якутские электрические сети" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации 22.12.2005, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области, адрес: 675000, <...>) 21 648, 50 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю255 от 17.05.2017 за период с 16.09.2017 по 11.07.2018, 12 687, 67 рублей неустойки по договору подряда № 2017/Ю413 от 17.07.2017 за период с 22.10.2017 по 06.12.2017, а также 2 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).



Судья

Семёнова У. Н.