Резолютивная часть решения от 11 февраля 2018 г. по делу № А41-1125/2018Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда  73_6762366 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-1125/18 12 февраля 2018 года г. Москва Арбитражный суд в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело иску публичного акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "LBM-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 140209, <...>) о взыскании 627 018 руб. неустойки по договору строительного подряда При участии в судебном заседании сторон согласно протоколу с/з от 12.02.2018 Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить полностью. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "LBM-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 140209, <...>) в пользу публичного акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>) неустойку по договору строительного подряда № ЛБМ/Ю от 17.05.2015 в размере 627 018 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 540 рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Десятый Арбитражный апелляционный суд. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "LBM-строй" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |