Резолютивная часть решения от 30 июля 2017 г. по делу № А07-3701/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-3701/17
г. Уфа
31 июля 2017 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Пакутина А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело

по иску Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

третьи лица : 1) Администрация муниципального района Уфимский район <...>) Администрация муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

о взыскании неустойки в размере 1 975 389,00 рублей за нарушение срока окончания выполнения работ по государственным контрактам № 34/252/15-РП от 25.05.2015, № 10/256/15-РП от 14.04.2015, № 11/217/15-РП от 14.04.2015, № 9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015,

а также встречное исковое заявление

Общества с ограниченной ответственностью "Эквилон Гео" (ИНН

<***>, ОГРН <***>)

к Государственному казенному учреждению Управление капитального

строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН

<***>)

о расторжении государственных контрактов № 34/252/15-РП от

25.05.2015, № 10/256/15-РП от 14.04.2015, № 11/217/15-РП от 14.04.2015, №

9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015, при участии в заседании :

от истца по первоначальному иску – ФИО2 по доверенности от

09.01.2017 10-12;

от ответчика по первоначальному иску – ФИО3 по

доверенности от 20.10.2016;

от истца по встречному иску - ФИО3 по доверенности от

20.10.2016;

от ответчика по встречному иску - ФИО2 по доверенности от

09.01.2017 10-12; от третьих лиц – не явились, извещены надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 1 975 389,00 рублей за нарушение срока окончания выполнения работ по государственным контрактам № 34/252/15-

РП от 25.05.2015, № 10/256/15-РП от 14.04.2015, № 11/217/15-РП от 14.04.2015, № 9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015 удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по государственным контрактам в следующем размере :

- по контракту № 34/252/15-РП от 25.05.2015 на выполнение работ по объекту «Водоснабжение с. Светлое МР Уфимский район РБ» 372 465 рублей;

- по контракту № 10/256/15-РП от 14.04.2015 на выполнение работ по объекту «Строительство сетей водоснабжения ул. 55 лет Победы, Речная, Мира, с. Новоихсаново МР Чекмагушевский район РБ» 122 422 рубля;

- по контракту № 11/217/15-РП от 14.04.2015 на выполнение работ по объекту «Водоснабжение д. ФИО4 Буздякский район РБ» 104 933 рубля;

- по контракту № 9/217/15-РП от 14.04.2015 на выполнение работ по объекту «Водоснабжение д. ФИО5 Буздякский район РБ» 104 933 рубля;

- по контракту № 12/252/15-РП от 14.04.2015 по объекту «Водоснабжение с. Черкассы МР Уфимский район РБ» 282 944 рубля.

В остальной части исковых требований Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) – отказать.

Отказать в удовлетворении встречного искового заявления Общества с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Государственному казенному учреждению Управление капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении государственных контрактов №

34/252/15-РП от 25.05.2015 , № 10/256/15-РП от 14.04.2015 , № 11/217/15- РП от 14.04.2015, № 9/217/15-РП от 14.04.2015, № 12/252/15-РП от 14.04.2015.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эквилон Гео» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 32 754 рубля суммы государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.В. Пакутин