СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 9 ноября 2023 г. по делу № А63-13075/2023

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-13075/2023
г. Ставрополь
09 ноября 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Туркменская районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район, Ставропольский край, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Стандарт-Юг», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

о взыскании пени за просрочку выполнения работ в размере 20 706 руб., в отсутствие представителей сторон.

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Стандарт-Юг», г. Ставрополь, ОГРН <***>, в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Туркменская районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район, Ставропольский край, ОГРН <***>, неустойку в размере 18 460, 31 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 783 руб.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Ващенко