Резолютивная часть решения от 12 августа 2024 г. по делу № А32-52581/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-52581/2022
г. Краснодар
12 августа 2024 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Земляковой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН», Республика Башкортостан (ИНН <***>),

к муниципальному казенному учреждению города Сочи «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН <***>),

третье лицо: акционерное общество Банк Союз, г. Москва (ИНН <***>),

третье лицо: Акционерный коммерческий банк «Абсолют банк», г. Москва (ИНН <***>),

об обязании принять выполненные работы в рамках Муниципального контракта № 94, от 22.07.2022 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 (замена оконных блоков) за период с 22.07.2022 по 21.09.2022 на сумму 1 243 764 руб.,

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН <***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН», Республика Башкортостан (ИНН <***>),

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 52 218, 34 руб., суммы неотработанного аванса в размере 1 776 805, 71 руб., процентов за пользование денежными средствами в размере 43 811, 64 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на дату фактического возврата сумы неотработанного аванса,

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 82, 101-110, 132, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. В удовлетворении первоначальных исковых требований - отказать. По встречному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН», Республика Башкортостан (ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения города Сочи «Управление капитального строительства», г. Сочи (ИНН <***>) сумму неотработанного аванса в размере 1 776 805, 71 руб., неустойку за просрочку выполнения работ в размере 50 342,83 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.10.2022 по 20.02.2023 в размере 43 811, 64 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.02.2023 по 12.08.2024 в размере 334 311,20 руб., с продолжением начисления на дату фактического возврата суммы неотработанного аванса.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БАШРИНКОН»,

Республика Башкортостан (ИНН <***>) в доход федерального бюджета сумму

государственной пошлины в размере 34 026 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Д.Ю. Поляков