Резолютивная часть решения от 20 июля 2020 г. по делу № А74-1300/2020Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100055_2007269 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А74-1300/2020 20 июля 2020 года г. Абакан Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Галерея» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 612 846 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 05.02.2019 № 4/19 за период с 07.03.2019 по 20.02.2020. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 1. Удовлетворить иск. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Галерея» в пользу акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10» 612 846 (шестьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок шесть) руб. неустойки, а также 13 091 (тринадцать тысяч девяносто один) руб. 88 коп. расходов по государственной пошлине, уплаченной платёжным поручением от 06.02.2020 № 280. 2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Галерея» в доход федерального бюджета 2165 (две тысячи сто шестьдесят пять) руб. 12 коп. государственной пошлины. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. Судья С.М. Тропина Суд:АС Республики Хакасия (подробнее)Истцы:АО "Дорожное ремонтно-строительное управление №10" (подробнее)Ответчики:ООО "Галерея" (подробнее)Судьи дела:Тропина С.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
