Резолютивная часть решения от 13 сентября 2022 г. по делу № А10-6298/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-6298/2021
13 сентября 2022 года
г. Улан-Удэ


Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Новиковой С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 13 860 005 рублей 49 копеек задолженности по договору субподряда от 20.12.2019, 1 745 785 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 12.10.2021 по 10.03.2022, 36 298 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании

по договору поставки товара № 15012020 от 15.01.2020: 1 558 616 рублей 28 копеек задолженности, 187 551 рубля 70 копеек процентов за пользование денежными средствами за период с 26.01.2020 по 04.03.2022; процентов за пользование денежными средствами с 05.03.2022 по день фактического исполнения ответчиком решения суда;

за нарушение срока выполнения работ по договору субподряда от 20.12.2019 10 191 608 рублей 49 копеек неустойки за период с 01.07.2020 по 04.03.2022; неустойки из расчета 0,1% от суммы неисполненных обязательств с 05.03.2022 по день фактического исполнения ответчиком решения суда, 1 361 298 рублей 98 копеек процентов за пользование денежными средствами за период с 01.07.2020 по 04.03.2022; процентов за пользование денежными средствами с 05.03.2022 по день фактического исполнения


ответчиком решения суда, 2 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины,

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 13 860 005 рублей 49 копеек задолженности по договору субподряда от 20.12.2019, 1 745 785 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 12.10.2021 по 10.03.2022, 36 298 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Снежный Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БауСистем-Байкал» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 152 226 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

Судья С.В. Новикова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 4:39:14

Кому выдана Новикова Светлана Валерьевна