Резолютивная часть решения от 23 октября 2023 г. по делу № А58-5361/2023

71_7311269



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5361/2023
23 октября 2023 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г. Л., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Теплоэнергия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении договора и взыскании 954 022, 03 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

расторгнуть договор подряда № 2022.87394 от 14.06.2022 по выполнение работ «Капитальный ремонт сетей теплоносителя от кот. «Дружба Народов» и ЦТП «Северный1» в мкр. Марха», заключенный между акционерным обществом «Теплоэнергия» и обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Теплоэнергия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 116 592,88 руб. неустойки по пункту 11.2 договора подряда, 560 760,15 руб. неустойки по пункту 11.19 договора подряда , 137 897, 67 руб. штрафа по пункту 11.5 договора подряда, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 474,29 руб. и почтовые расходы в размере 91,26 руб.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (ИНН 1435291188, ОГРН 1151447001276) в доход федерального бюджета 2 103 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Судья Николаева Г. Л.