Резолютивная часть решения от 2 октября 2019 г. по делу № А65-15179/2019

2023/2019-227411(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-15179/2019
г. Казань
02 октября 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строитель", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Восток-Энерго", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 946 343.40 рублей задолженности.

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ВостокЭнерго", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строитель", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 200620.09 руб. неустойки

при участии:

от истца (ответчика по встречному иску) – ФИО2, директор, решение от

01.12.2016 г., по паспорту, ФИО3, представитель по доверенности от

09.07.2019 г., диплом БСВ 0858878,

от ответчика (истца по встречному иску) – ФИО4, представитель по доверенности от 09.10.2018 г., диплом 107724 2796341.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Уточнение исковых требований принять. Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Восток-Энерго", юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, пр-т Победы, д. 68, кв.27 (ОГРН 1081690020246, ИНН 1659080994, дата государственной регистрации 03.04.2008г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строитель", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клубная (Малые Клыки), д.15 (ОГРН 1161690181586, ИНН 1660285185, дата государственной регистрации 09.12.2016г.) 3 859 281,20 руб. долга, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 42 296 руб..

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строитель", юридический адрес: <...> (Малые Клыки), д.15 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 09.12.2016г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Восток-Энерго", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 03.04.2008г.) неустойку в размере 180 558,08 руб., возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 6 417 руб..

Произвести зачет взысканных требований, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Восток-Энерго", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 03.04.2008г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строитель", юридический адрес: <...> (Малые Клыки), д.15 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 09.12.2016г.) 3 678 723.12 руб. долга, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 35 879 руб..

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Строитель", юридический адрес: <...> (Малые Клыки), д.15 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 09.12.2016г.) справку на возврат госпошлины в размере 436 руб., уплаченной по платежному поручению № 136 от 29.04.2019.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья А.Э. Шарипова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.04.2019 15:20:44Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна