СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 июля 2019 г. по делу № А40-109235/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109475_22692411

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) именем Российской Федерации

Дело № А40-109235/19-3-715
05 июля 2019 года
г. Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО "АРТЕЛЬ КАМЕНЬ" (190020, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. БУМАЖНАЯ 9 КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ОГРН: 1077847273987, ИНН: 7839355374)

к ответчику ООО "РУБИН ГРУПП МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС" (123112, г. МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, д. 6, стр. 2, э. 36 пом. 3653, ОГРН: 1157746489823, ИНН: 7736246422)

о взыскании неустойки по договору подряда № 30-03-17 от 30.03.2017г. в размере 79 929 руб., 70 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб.

без вызова сторон руководствуясь ст. ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РУБИН ГРУПП МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС" (123112, г. МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, д. 6, стр. 2, э. 36 пом. 3653, ОГРН: 1157746489823, ИНН: 7736246422) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АРТЕЛЬ КАМЕНЬ" (190020, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. БУМАЖНАЯ 9 КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ОГРН: 1077847273987, ИНН: 7839355374) неустойку по договору подряда № 30-03-17 от 30.03.2017г. в размере 79 929 (Семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 70 копеек, начисленную за период с 10.09.2018г. по 25.03.2019г., расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, а также 3 197 ( Три тысячи сто девяносто семь рублей) 00 копеек расходы по оплате государственной пошлины.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья А.А. Федоточкин

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.03.2019 19:11:58

Кому выдана Федоточкин Андрей Алексеевич