Решение от 13 февраля 2024 г. по делу № А76-27359/2023

Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-27359/2023
13 февраля 2024 г.
г. Челябинск


Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2024 г.

Решение в полном объеме изготовлено 13 февраля 2024 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Максимкина Г.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело иску акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск», ОГРН <***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Куказарская долина», ОГРН <***>, г. Нязепетровск, о расторжении договора,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Куказарская долина» (далее – ответчик) о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 26 октября 2020 года №СЕВ:ТПИ-151/20 (л.д. 3-4).

Определением суда от 06.09.2023 исковое заявление принято к рассмотрению по общим правилам искового производства (л.д. 1-2).

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) ответчиком не представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. При этом в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о дате, месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д.72,77,).

На основании ч. 1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия.

В соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

В ч. 4 ст. 123 АПК РФ предусматриваются случаи, приравниваемые к надлежащему извещению. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Суд может рассмотреть дело в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, если он сделал все от него зависящее для их надлежащего извещения о времени и месте судебного разбирательства.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «Куказарская долина» является: 456970, Челябинская область, Нязепетровский район, <...>, неж.пом. 2.

Определение об отложении судебного заседания от 05.12.2023 направлено арбитражным судом по юридическому адресу ООО «Куказарская долина», почтовое отправление возвращено в суд за истечением срока хранения (л.д. 81).

В адрес ответчика судом направлялись определения о принятии искового заявления к производству от 06.09.2023, об отложении судебного разбирательства от 16.10.2023 (л.д.72,77).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об использовании всех доступных способов извещения ответчика, считает возможным рассмотрение дела в отсутствие его представителя.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между АО «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнитель) и ООО «Куказарская долина» (заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № СЕВ:ТПИ-151/20 ОТ 26.10.2020 г.

В соответствии с п. 1. Договора исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства блочно-модульная котельная 3,5 МВт (БМК-3,5 МВт), когенерационная газопоршневая установка серии TEDOM QUANTO D 1000 NG SE (КГУ) для теплоснабжения и электроснабжения потребителей: тепличное хозяйство и завод по производству рыб «Кузарская долина» (далее – объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законом основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газоиспользующего оборудования.

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка:

456071, Челябинская область, Нязепетровский район, г. Нязепетровск, участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 74:16:0403011:8, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): в 2967 м на юго-запад от жилого дома № 22 по ул. Ураимская, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1, являющимися неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 2. договора).

В соответствии с п. 5 (с учетом дополнительного соглашения от 14.09.2021) исполнитель обязан:

- разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе .земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации и передать разработанный проект Заявителю в 2 (двух) экземплярах на бумажном и электронном носителях

- осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;

- осуществить действия по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора,

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей;

- направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения запроса заявителя в письменной форме;

- согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;

По договору (с учетом дополнительного соглашения от 14.09.2021) заявитель обязан:

- осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

- разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);

- представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);

- в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);

- обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

- представить исполнителю документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц;

- уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;

- обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения;

- внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором;

- подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем;

- исполнить требование исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя уведомления с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), при условии выполнения Исполнителем в полном объеме действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа в срок, установленный настоящим договором .

В соответствии с п. 10 (с учетом дополнительного соглашения от 14.09.2021) настоящего договора Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется: при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту, в том числе если максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которого составляет более 0,6 МПа, предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяется исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры (расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов), и составляет 12 996 291,07 руб. (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести девяносто один Рубль 07 копеек), в т.ч. НДС 20% 2 166 048,52 руб. (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч сорок восемь рублей 52 копейки).

Стоимость работ по разработке проектной документации и проведения ее экспертизы включается в состав платы и составляет 7 152 360,00 руб. (Семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 1 192 060,00 руб. (Один миллион сто девяносто две тысячи шестьдесят рублей 00 копеек) (в случае необходимости создания сети газораспределения).

Размер платы по индивидуальному проекту утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов -Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

В случае если размер платы при утверждении будет изменен органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, стороны с целью корректировки размера платы заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 15 календарных дней после утверждения размера платы.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

• Аванс в размере 1 430 472,00 (Один миллион четыреста тридцать тысяч четыреста семьдесят два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 238 412,00 (Двести тридцать восемь тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек), вносится в течение 40 рабочих дней с момента заключения настоящего договора:

• Плата в размере 5 721 888,00 (пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % 953 648 (девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек), вносится согласно графику, начиная с 19 марта 2021 года.

График внесения денежных средств:

1 144 377,60 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста семьдесят семь рублей 60 копеек), не позднее 19 марта 2021 года;

1 144 377,60 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста семьдесят семь рублей 60 копеек), не позднее 19 июня 2021 года;

1 144 377,60 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста семьдесят семь рублей 60 копеек), не позднее 19 сентября 2021 года;

1 144 377,60 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста семьдесят семь рублей 60 копеек), не позднее 19 декабря 2021 года;

1 144 377,60 (Один миллион сто сорок четыре тысячи триста семьдесят семь рублей 60 копеек), не позднее 19 марта 2022 года.

•окончательный расчет платы за подключение, определенный в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологического присоединения).

Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором (п.14 договора).

В соответствии с п. 17 настоящего договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Договор считается заключенным с поступления, подписанного заявителем экземпляра договора исполнителю (п. 20 договора).

Подписанный ответчиком экземпляр договора поступил истцу 14.01.2021 г. ( о чем свидетельствует штамп на договоре, представленный в материалы дела). Таким образом, договор считается заключенный с 14.01.2021. Мероприятия по договору должны быть исполнены до 14.01.2023.

16 сентября 2022 года АО «Газпром газораспределение Челябинск» ответчику направило уведомление № 08/ВВ-19/1055 о том, что проектная документация на создание сети газораспределения до точки подключения на границе земельного участка выполнена в полном объеме, также ответчику предложено согласовать время и дату для ознакомления с проектной документацией в офисе истца, что подтверждается списком № 34 внутренних почтовых отправлений от 16.09.2023 (л.д. 33-36). Данное обращение оставлено ответчиком без ответа.

В связи с уклонением ответчика от получения проектной документации лично в офисе истца, 12 января 2023 года (л.д. 37-41) проектная документация была направлена ответчику с сопроводительным письмом исх. № 08/ВВ-19/3 8 по средствам направления посылки через Почту России. Однако ответчиком данное отправление было проигнорировано.

Решением Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-6567/2022 по исковому заявлению АО «Газпром газораспределение Челябинск» к ООО «Куказарская долина» о взыскании авансовых платежей по договору № СЕВ:ТПИ-151/20 от 26.10.2020, исковые требования истца были удовлетворены частично, с ООО «Куказарская долина» взыскана задолженность в размере 4 872 433,20 руб., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины - 45 512,42 руб.

Постановлением № 18АП-393/2023 Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2023 года Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.11.2022 по делу А76-6567/2022 оставлено без изменения.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных второй стороной мероприятий, а также в связи с невыполнением ответчиком мероприятий, отнесенных на него, истцом ответчику направлено соглашение от 17.07.2023 о расторжении договора.

В связи с нарушением ответчиком обязательств по договору АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованиями о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № СЕВ:ТПИ-151/20 ОТ 26.10.2020 г.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В силу п.п. 1, 2 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Как установлено судом, между истцом (исполнитель) и заказчик (исполнитель) был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № СЕВ:ТПИ-151/20 ОТ 26.10.2020 г.

Согласно ч. 2 ст. 452 ГК РФ требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Истцом ответчику направлялось соглашение от 17.07.2023 о расторжении договора, 08.07.2022 почтовое отправление возвращено истцу, в связи с чем АО «Газпром газораспределение Челябинск» заявило требование о расторжении договора в судебном порядке.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Челябинской области № А76-6567/2022 по исковому заявлению АО «Газпром газораспределение Челябинск» к ООО «Куказарская долина» о взыскании авансовых платежей по договору № СЕВ:ТПИ-151/20 от 26.10.2020, исковые требования истца были удовлетворены частично, с ООО «Куказарская долина» взыскана задолженность в размере 4 872 433,20 руб., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины - 45 512,42 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Истец указывает, что решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.11.2022 по делу А76-6567/2022 и Постановление № 18АП-393/2023 Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2023 года имеют значение для рассмотрения данного дела, поскольку они вынесены по результатам спора, в котором участвуют те же лица, а спор вытекает из того же договора.

Кроме того, указанными судебными актами установлен факт исполнения АО «Газпром газораспределения Челябинск» обязательств по договору № СЕВ:ТПИ-151/20 от 26.10.2020, заключенному с ООО «Куказарская долина».

В решении Арбитражным судом Челябинской области указано, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» обязательства по разработке проектной документации сети газораспределения от распределительного газопровода до границы земельного участка ответчика, предусмотренные договором о подключении выполнены.

Кроме того, Постановлением № 18АП-393/2023 Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2023 года также указано, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» выполнил предусмотренные техническими условиями мероприятия.

В процессе рассмотрения спора восемнадцатым Арбитражным апелляционным судом АО «Газпром газораспределение Челябинск» проектная документация была передана ООО «Куказарская долина».

Таким образом, истец в полном объеме исполнило принятые по договору обязательства по подключению, за исключением мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению, поскольку указанные мероприятия могут быть выполнены только после выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителем.

Из характера обязательств Общества и Заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Заключение договора на подключение осуществлено в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее - Правила № 1314).

В соответствии с п. 97 Правил № 1314 мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку исполнителем проектной документации согласно

обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным

договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно абз. 3 п. 6 договора, пп. «б» п. 99 и абз. 2 п. 95 Правил № 1314, а также пп. «б» п. 73 и п. абз. 2 п. 69 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правила № 1547, действуют с 18.10.2021) исполнитель имеет право расторгнуть договор о подключении в одностороннем порядке в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению).

Как установлено п. 2 ст. 452 ГК РФ, требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно п. 14 договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором.

Таким образом, в рассматриваемом случае соблюдены условия расторжения договора, предусмотренные п. 64 Правил № 410 и п. 14 договора.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования АО «Газпром газораспределение Челябинск» о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № СЕВ:ТПИ-151/20 ОТ 26.10.2020 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

При этом суд учитывает, что ответчик не лишен права повторного заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения с АО «Газпром газораспределение Челябинск» либо с иной специализированной организацией.

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом ст. ст. 333.21, 333.22, 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, государственная пошлина уплачивается в размере 6 000 руб. 00 коп.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в сумме 6 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 22597 от 17.08.2023 (л.д. 6).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца в возмещение расходов последнего на уплату государственной пошлины подлежит взысканию 6 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 26.10.2020 года № СЕВ:ТПИ151/20.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Куказарская долина» в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в возмещение расходов на уплату государственной пошлины 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Г.Р. Максимкина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru