Решение от 2 сентября 2024 г. по делу № А43-22177/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А43-22177/2024

г. Нижний Новгород 03 сентября 2024 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окорокова Дмитрия Дмитриевича (шифр 17-585),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

Правительства Нижегородской области (ИНН <***>; ОГРН <***>),

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Технодизель», г.Н.Новгород (ИНН <***>; ОГРН <***>),

о взыскании 83435 руб. 00 коп.,

без вызова сторон,

установил:

заявлено требование о взыскании с ответчика 83435 руб. 00 коп. штрафа за несоблюдение срока реализации инвестиционного проекта «Строительство здания по производству рукавов высокого давления» по соглашению № 52 от 22.06.2022г. (за нарушение срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

Ответчик отзывом на иск просит истцу в иске отказать.

Исковые требования подлежат отклонению в связи с нижеследующим.

Дополнительным соглашением № 1 от 20.05.2024г. к рассматриваемому соглашению изменен ориентировочный объем инвестиций (увеличен). В связи с изложенным названным дополнительным соглашением увеличен и размер штрафа. Действие данного соглашения распространено на отношения, возникшие между сторонами до его подписания, с 12.02.2024г. Дополнительным соглашением №2 от 30.07.2024 срок реализации проекта был продлен до 31.12.2025г.

Таким образом, увеличение объема инвестиций и величины штрафа имело место после истечения первоначального срока реализации проекта (22.12.2023г.). То есть на момент нарушения ответчиком указанного срока размер штрафа еще не был увеличен.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат отклонению.

Государственная пошлина по основаниям ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на истца, однако взысканию в федеральный бюджет не подлежит, поскольку последний освобожден от ее уплаты на основании пп.1.1 п.1 ст.333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.307, 309, 310, 329-331 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.110, 167, 170, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Правительству Нижегородской области (ИНН <***>; ОГРН <***>), отказать.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Окороков Д.Д.