Резолютивная часть решения от 24 января 2023 г. по делу № А24-6207/2021

20/2023-3233(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А24-6207/2021
г. Петропавловск-Камчатский
24 января 2023 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по

Камчатскому краю» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 857 294, 59 руб. неустойки, при участии:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 01.01.2023 (сроком до 31.12.2023);

от ответчика: ФИО3, ФИО4 – представители по доверенности от 10.07.2020 (сроком на три года),

Руководствуясь статьями 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю» 400 000 руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» государственную пошлину в доход федерального бюджета в сумме 31 573 руб.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения.

Судья В.И. Решетько

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 20.12.2021 0:24:18Кому выдана Решетько Василий Иванович