СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 марта 2023 г. по делу № А40-6926/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

113_35204973

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого

производства)

дело № А40-6926/23-113-55
г. Москва
29 марта 2023 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г. Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, ГОРОД МОСКВА, 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 3, СТР 2, ОГРН: 1057746555811, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 5036065113, КПП: 772501001)

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" (141508, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСК Г.О., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., СТР. 5, ПОМЕЩ. 179, ОГРН: 1135044003709, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2013, ИНН: 5044089069, КПП: 504401001)

о взыскании неустойки по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 259014/ПИР от 24.08.2021 г. в размере 193 185,6 рублей, рассчитанной за период с 01.02.2022 г. по 29.09.2022 г.

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» (ОГРН 1135044003709) в пользу публичного акционерного общества «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (ОГРН 1057746555811):

неустойку в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, рассчитанную за период с 01.02.2022 г. по 31.03.2022 г. с учётом моратория, введённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 497 с учётом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации;

расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 663 (одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 75 копеек.

2. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 3. Решение может быть обжаловано в установленный законом срок. Судья А.Г. Алексеев