СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 августа 2018 г. по делу № А35-3102/2018

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

391/2018-70345(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ . г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

Дело № А35-3102/2018
08 августа 2018 года
г. Курск

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сергеевой С.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пряхиной И.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании после объявленного 03.08.2018 перерыва дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН ИП 316463200054994, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сеймского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в размере 127 340 руб. 20 коп., В судебном заседании участвуют представители:

от истца - ФИО2 по доверенности от 07.09.2017, от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 49, 102, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сеймского округа»» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойку по договору подряда № 17 от 30.06.2016 за период с 27.10.2016 по 26.12.2017 в размере 127 340 руб. 20 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 820 руб. 00 коп.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю Шумакову Александру Николаевичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 руб. 00 коп., уплаченную платежным поручением № 15 от 02.04.2018

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Сергеева С.Л.