СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 января 2018 г. по делу № А41-97590/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

9_6710007

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-97590/2017
г. Москва
30 января 2018 года
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-97590/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙРОСТ» (125362, <...>, комната 1, ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (143900, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1817358 руб. 13 коп. неустойки по договору субподряда № ТС/119-15/15 от 13.11.2015 за период с 29.01.2016 по 06.06.2017,

при участии: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (143900, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙРОСТ» (125362, <...>, комната 1, ОГРН <***>, ИНН <***>) 886631 руб. 07 коп. неустойки по договору субподряда № ТС/119-15/15 от 13.11.2015, начисленной за период с 29.01.2016 по 13.09.2016, а также 15209 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Производство по делу № А41-97590/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙРОСТ» к Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» в части требования истца о взыскания неустойки по договору субподряда № ТС/119-15/15 от 13.11.2015 за период с 14.09.2016 по 06.06.2017 прекратить.