Резолютивная часть решения от 26 декабря 2022 г. по делу № А55-29317/2021

12/2022-408142(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-29317/2021
26 декабря 2022 года
г. Самара


Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Рогулёва С.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания –

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании 19 - 26 декабря 2022 года дело по иску

Главы городского округа Самара к обществу с ограниченной ответственностью "Самарский строительный альянс"

о взыскании неустойки

и по иску общества с ограниченной ответственностью "Самарский строительный альянс"

к Главе городского округа Самара о признании незаконным решения Главы г.о. Самара третьи лица:

1. Департамент градостроительства городского округа Самара 2. Департамент управления имуществом городского округа Самара

3. Администрация городского округа Самара

4. Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Проект»

при участии в заседании

от истца – представитель ФИО2, доверенность от 03.01.2021;

после перерыва – не явился, извещен; от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 18.07.2022;

директор ФИО4, Выписка из ЕГРЮЛ, решение № 1 от 26.07.2019; от третьего лица 1 – ФИО5, доверенность от 11.01.2022;

после перерыва – не явился, извещен от третьего лица 2 – не явился, извещен;

от третьего лица 3 – представитель ФИО2, доверенность от 03.01.2021;

после перерыва – не явился, извещен; от третьего лица 4 – ФИО3, доверенность от 14.10.2022

Руководствуясь ч.1 ст. 110, ст.ст. 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Главы городского округа Самара о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Самарский строительный


альянс" неустойки отказать.

Удовлетворить исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Самарский строительный альянс".

Признать недействительным решение Главы городского округа Самара о расторжении в одностороннем порядке Договора № 593 о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, ФИО6 в Советском районе г.о. Самара, оформленное уведомлением от 14.10.2021 № 6-МУ-38-Д05- 01-01/8106.

Взыскать с Главы городского округа Самара в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Самарский строительный альянс" 6000 руб. – расходы по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / С.В. Рогулёв

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 8:49:27

Кому выдана Рогулёв Сергей Валерьевич