Резолютивная часть решения от 4 июля 2019 г. по делу № А59-8624/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-8624/2018
г.Южно-Сахалинск
03 июля 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038, ИНН 6501279940) к обществу с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН 1026500551439, ИНН 6501117716) о взыскании по государственному контракту № 0161200003717000053_321552 от 16.08.2017 штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 6.2.5, п. 6.2.6 контракта, в размере 925 037 рублей 64 копейки; штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 6.2.12 контракта, в размере 925 037 рублей 64 копейки; пени в размере 4 726 868 рублей 87 копеек; судебных расходов по оплате государственной пошлины,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН 1026500551439, ИНН 6501117716) к Областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038, ИНН 6501279940) о взыскании неустойки и штрафа по государственному контракту № 0161200003717000053_321552 от 16.08.2017 в размере 17 600 064 рубля 31 копейки,

при участии:

от истца по первоначальному иску – Босых Д.О. по доверенности от

11.01.2019, Чи Романа по доверенности от 11.01.2018; Коваленко А.М.по

доверенности от 22.02.2019;

от ответчика по первоначальному иску – Гариповой В.Р. по доверенности

от 09.01.2019, Гвон В.С. по доверенности от 13.11.2018,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остов» в пользу Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» 3 362 668 рублей 88 копеек неустойки, 31 650 рублей 51 копейку судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего – 3 394 319 рублей 39 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Возвратить Областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 821 рубль, излишне уплаченную по платежному поручению № 1278 от 24.12.2018. Выдать справку на возврат госпошлины.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Остов» от

встречных исковых требований в части взыскания 24 349 рублей 15 копеек

неустойки.

Производство по делу в данной части прекратить. В удовлетворении встречных исковых требований - отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Остов» из

Федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 рублей,

уплаченную по платежному поручению № 608 от 05.03.2019. Выдать справку на возврат госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А.Аникина