Резолютивная часть решения от 27 августа 2025 г. по делу № А39-1227/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-1227/2025
город Саранск
28 августа 2025 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пышковой Е.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Центр Картографии и Территориального планирования" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 724698 руб., при участии:

от истца: ФИО1 - представителя по доверенности от 14.08.2025 ,

от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности № 11/06-25 от 11.06.2025,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования Казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Центр Картографии и Территориального планирования" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Казенного учреждения городского округа Саранск "Градостроительство" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 72469 руб. 80 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4124 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева