Резолютивная часть решения от 22 марта 2021 г. по делу № А73-17855/2020Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 110/2021-42360(1) Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть дело № А73-17855/2020 г. Хабаровск 22 марта 2021 года Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального казенного учреждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: 680000, <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Дальстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 129344, <...>, эт. 2, пом. 24) о взыскании 47 028 руб. 41 коп. Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой» в пользу Федерального казенного учреждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» неустойку (пени) за нарушение сроков сдачи отдельных видов работ по государственному контракту от 10.07.2019 № 0322100024519000085_80758 в размере 47 028 руб. 41 коп. и судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп., всего 49 028 руб. 41 коп. Возвратить Федеральному казенному учреждению «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб. 00 коп., излишне уплаченную по платежному поручению № 825952 от 16.12.2019. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. Судья Д.Л. Малашкин Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.08.2020 23:42:52 Кому выдана Малашкин Дмитрий Леонидович Суд:АС Хабаровского края (подробнее)Истцы:ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подробнее)Ответчики:ООО "Дальстрой" (подробнее)Судьи дела:Малашкин Д.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |