Резолютивная часть решения от 6 июля 2017 г. по делу № А59-5883/2016

12_672559

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) Дело № А59-5883/2016 г. Южно-Сахалинск «06» июля 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пустоваловой Т.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

- по иску Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 694490, обл. Сахалинская, р-н. Охинский, <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Илада» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 105055, <...>) о взыскании неустойки,

- по встречному иску требований Общества с ограниченной ответственностью «Илада» к Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» о признании недействительным муниципального контракта, при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 03.10.2016;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.04.2017;

Руководствуясь статьями 150-151, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Принять отказ Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» от иска в части взыскания 178 907 рублей 28 копеек. Производство по делу в этой части прекратить.

Иск Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Илада» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек – неустойки, 60 рублей в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 948 (девятьсот сорок восемь) рублей 55 копеек.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

В удовлетворении встречного иска Общества с ограниченной ответственностью «Илада» отказать.

Возвратить Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» 5 488 рублей государственной пошлины из федерального бюджета, уплаченной платежным поручением № 1513 от 06.12.2016

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Т.П. Пустовалова