Резолютивная часть решения от 3 августа 2017 г. по делу № А25-980/2017

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А25-980/2017
г. Черкесск
03 августа 2017 года
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Хутова Т.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хубиевым К.У., рассмотрев исковое заявление открытого акционерного общества «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) к Карачаево- Черкесскому республиканскому казенному предприятию «Дирекция капитального строительства» (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595) и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

третье лицо: Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1080917004860, ИНН 0917012790),

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

1. Принять уточненные исковые требования. 2. Исковое заявление удовлетворить частично.

3. Взыскать с Карачаево-Черкесского республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства» (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595) в пользу открытого акционерного общества «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) неустойку в размере 4 677 614 (четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.

4. В случае недостаточности денежных средств у Карачаево-Черкесского республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства» (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595) взыскать в порядке субсидиарной ответственности с Карачаево-Черкесской Республики за счет казны Карачаево-

Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) в пользу открытого акционерного общества «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) неустойку в размере 4 677 614 (четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.

5. В остальной части заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано в этот срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики.

Судья Т.Л. Хутов