Резолютивная часть решения от 25 октября 2017 г. по делу № А06-6312/2017

9/2017-102853(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-6312/2017
г. Астрахань
25 октября 2017 года
Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Богатыренко С.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску.

Взыскать с Администрации муниципального образования "Старокучергановский сельсовет" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Адекват" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 2 815 957 руб. 31 коп.

По встречному исковому заявлению.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Адекват" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Администрации муниципального образования "Старокучергановский сельсовет" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 1 048 037 руб.

В результате зачета взаимных требований взыскать с Администрации муниципального образования "Старокучергановский сельсовет" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Адекват" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 1 767 920 руб. 31 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья С.В. Богатыренко

25 октября 2017 года