Резолютивная часть решения от 9 декабря 2020 г. по делу № А64-8968/2019

37/2020-75002(1)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-8968/2019
г. Тамбов
09 декабря 2020 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального казенного учреждения «Инвестиционно - строительный центр г.Тамбова «Инвестор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к

обществу с ограниченной ответственностью «Стройжил-Сервис», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования муниципального казенного учреждения «Инвестиционно - строительный центр г. Тамбова «Инвестор» удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройжил-Сервис», г.Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Инвестиционно - строительный центр г. Тамбова «Инвестор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту № 82/15 от 28.12.2015 на выполнение подрядных (строительных) работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по объекту: «Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской, в районе товарищества собственников жилья «Радужное» города Тамбова (II этап) в размере 65 968,52 руб.

В остальной части исковые требования о взыскании неустойки оставить без удовлетворения.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройжил-Сервис», г.Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 457 руб.

4. Взыскать с муниципального казенного учреждения «Инвестиционно - строительный центр г.Тамбова «Инвестор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 82 119 руб.

5. Истцу (по заявлению) и налоговому органу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

6. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

7. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи

09 декабря 2020 года

апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья А.В. Истомин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:52:48

Кому выдана Истомин Алексей Владимирович