СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 июля 2019 г. по делу № А45-10463/2019

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

68/2019-138627(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-10463/2019
г. Новосибирск
02 июля 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А., руководствуясь статьями 150, 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

прекратить производство по требованию о взыскании основного долга в сумме 462 076 рублей 65 копеек.

Взыскать с акционерного общества "Новосибирский приборостроительный завод" (ОГРН 1115476008889) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сибаз Групп" (ОГРН 1165476103044) неустойку в сумме 42 280 рублей 70 копеек по договору подряда № 64/206318 от 20.08.2018, неустойку по договору подряда № 64/1929-18 в сумме 4 820 рублей 99 копеек и судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 13 184 рубля.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Сибаз Групп" (ОГРН 1165476103044) из федерального бюджета госпошлину в сумме 11 924 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Ю.А. Печурина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна