Резолютивная часть решения от 14 августа 2023 г. по делу № А03-617/2023

45_2214335


АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-617/2023
г. Барнаул
14 августа 2023 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении

протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом

судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства

Администрации города Бийска» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Бийск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН <***>,

ИНН <***>), г. Барнаул,

о признании муниципального контракта № 04 от 19.03.2020 расторгнутым и

взыскании 908 136 руб. 99 коп. неустойки, и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН <***>, ИНН

<***>), г. Барнаул,

к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального

строительства Администрации города Бийска» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

г. Бийск,

о взыскании 4 747 566 руб. 16 коп. по муниципальному контракту № 04 от

19.03.2020, в том числе 4 699 285 руб. 83 коп. основного долга и 48 280 руб. 33 коп.

процентов, при участии в судебном заседании: от истца по первоначальному иску – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика по первоначальному иску – не явился, извещен надлежащим образом. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидер» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» 635 343 руб. 45 коп. неустойки за период с 28.11.2020 по 29.12.2022.

В остальной части, в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидер» в доход федерального бюджета Российской Федерации 14 805 руб. 63 коп. государственной пошлины.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 4 747 566 руб. 16 коп. задолженности, в том числе 4 699 285 руб. 83 коп. основного долга и 48 280 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 03.02.2023 по 24.03.2023, а также 30 000 руб. судебных издержек по оплате юридических услуг.

Произвести зачет денежных сумм по первоначальному и встречному иску, в результате которого взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 4 142 222 руб. 71 коп. основного долга.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.Н. Прохоров

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 8:30:00

Кому выдана Прохоров Василий Николаевич