Решение от 25 июня 2018 г. по делу № А33-10015/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е


25 июня 2018 года


Дело № А33-10015/2018

Красноярск


Резолютивная часть решения размещена на сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» 15.06.2018.

Мотивированное решение составлено 25.06.2018.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Солвент» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 220 000 руб. штрафа,

без вызова лиц, участвующих в деле,



установил:

акционерное общество Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Солвент» (далее – ответчик) о взыскании 220 000 рублей штрафа по договору на выполнение строительно-монтажных работ от 02.02.2017 № 3175717/0094Д.

Определением от 20.04.2018 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Информация о деле размещена арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.06.2018 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных главой 29 Кодекса. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

19.06.2018 общество с ограниченной ответственностью «Солвент» обратилось в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ответчиком (подрядчик) и истцом (заказчик) заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ «Юрубчено-Тохомское нмр. Установка подготовки нефти. Сооружения 10 очереди» от 02.02.2017 №3175717/0094Д, согласно пункта 2.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Юрубчено-Тохомское нмр. Установка подготовки нефти. Сооружения 10 очереди», расположенного на территории Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения, в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (далее – договор).

Цена договора, в соответствии с расчетом цены договора (приложение №2) не превысит 218 536 522,60 руб., в т.ч. НДС (18%) 33 336 079,72 руб. (пункт 3.1 договора).

В силу пункта 5.1 договора, календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ - 01.02.2017, срок окончания выполнения работ - 30.06.2017. Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графика производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (приложение № 4) и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 10.16 договора, подрядчиком принято обязательство соблюдать требования Инструкции акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» «Пропускной и внутриобъектовый режим на объектах» (приложение № 21 к договору) (далее - Инструкция).

Согласно раздела 3 указанной Инструкции, работники акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», подрядных (субподрядных) организаций обязаны выполнять установленные правила и требования пропускного и внутриобъектового режима на объектах общества.

Согласно пункту 3.1.2 Инструкции, допуск людей и транспорта на территорию месторождения и охраняемые объекты осуществляются: по согласованным заявкам (спискам), по служебным удостоверениям должностных лиц, по пропускам, формы и образцы которых установлены Инструкцией.

В соответствии с пунктом 3.4.7 Инструкции оформление временного пропуска для работников подрядных (субподрядных) организаций на производственную площадку ЮТМ установленного образца осуществляется по письменной заявке подписанной руководителем подрядной (субподрядной) организации и согласованной с Управлением экономической безопасности.

Ответственный работник подрядной (субподрядной) организации, выдает работникам временные пропуска под роспись в журнале учета пропусков подрядной (субподрядной) организации. Пропуск является документом постоянного ношения.

Согласно пункту 3.4.8 Инструкции, транспортные пропуска для автотранспорта подрядных (субподрядных) организаций оформляются в порядке, установленном Инструкцией. Водитель подрядной (субподрядной) организации, проезжающий через КПП, обязан предъявить временный пропуск на транспортное средство.

В соответствии с пунктом 4.1 Инструкции, руководитель подрядной (субподрядной) организации обязан:

- под роспись ознакомить своих работников с требованиями Инструкции и требовать их исполнения;

- контролировать нахождение работников на объектах акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» и согласовывать маршруты их передвижения в местах проведения работ;

- оформлять заявки на получение пропусков для своих работников;

- обеспечить получение пропусков на работников и технику, в срок не менее чем за 5 суток до момента прохода (проезда) на территорию объектов акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания».

Однако свои обязательства по договору подрядчик не выполнил, допустив нарушение требований пропускного и внутриобъектового режима акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», а именно при проверке документов на пропускных пунктах Юрубчено-Тохомского месторождения были зафиксированы факты отсутствия личных и транспортных пропусков, о чем составлены акты выявленных нарушений, от 05.03.2017 №№561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, от 06.03.2017 №№581, 582, от 08.03.2017 №№621, 622, от 17.04.2017 №1007, от 19.04.2017 №1029, от 20.04.2017 №1055, от 22.04.2017 №1073, от 23.04.2017 №1084, от 30.04.2017 №1177, от 30.04.2017 №№1178, 1181, 1182, 1183, 1184.

В соответствии с пунктом 7 Приложения № 27 к Инструкции «Пропускной и внутриобъектовый режим на объектах» штрафные санкции, выставляемые акционерным обществом «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» подрядным организациям за нарушение Инструкции - 10 000 рублей за отсутствие установленных Инструкцией любого вида пропусков у работников подрядных (субподрядных) организаций на территории акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» за каждый факт нарушения.

Согласно пункту 26.1 договора, возможные споры рассматриваются с соблюдением претензионного порядка. Претензии по договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента ее получения.

В адрес ответчика истцом были направлены претензии № 1-1/3-816 от 02.05.2017 и № 1-1/3-875 от 17.05.2017 об оплате штрафов за нарушение требований договора подряда, полученные ответчиком 15 и 29 мая 2017 г.

Требования, изложенные в претензии, оставлены ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления настоящего иска.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы истца, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По своей правовой природе заключенный сторонами договор является договором строительного подряда, отношения сторон регулируются его положениями, а также нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими нормами об обязательствах части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Частью 1 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика (часть 2 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Анализ приведенных правовых норм позволяет прийти к выводу о том, что подрядчик обязан в ходе строительства соблюдать положения технической документации, а также правила промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в соответствии с условиями договора и требованиями действующего законодательства, регулирующего данные правоотношения.

В силу пункта 1 статьи 412 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица свободны в заключении договора.

Договором (по усмотрению сторон) может быть определена неустойка (штраф), которую должник обязан уплатить в случае ненадлежащего исполнения обязательства (статьи 330, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно условиям заключенного с истцом договора ответчик обязался, в том числе, нести ответственность в виде уплаты штрафа за нарушение требований Инструкции, в частности, за отсутствие установленных Инструкцией любого вида пропусков у работников подрядных (субподрядных) организаций на территории акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», в размере 10 000 руб. за каждый факт нарушения.

Применение истцом указанных штрафных санкций к ответчику и их размер согласованы сторонами при заключении договора. В рассматриваемом случае стороны установили неустойку в виде штрафов в твердых денежных суммах за единичные и неоднократные факты зафиксированных нарушений, подлежащих выплате ответчиком истцу как обеспечение исполнения обязательств по договору, что не противоречит законодательству.

Риск наступления данной ответственности напрямую зависит от действий самого ответчика.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Пунктом 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность ответчика направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В силу пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факты нарушений отражены в представленных в материалы дела актах.

Возражения на акты в материалы дела не представлены.

Ответчик отзыв на иск в материалы дела не представил, требования не оспорил.

В силу статьи 402 Гражданского кодекса Российской Федерации действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Расчет суммы штрафа произведен истцом в соответствии с условиями договора и приложений к нему.

Таким образом, исходя из содержания приведенных норм права, согласованных сторонами условий, установленных обстоятельств дела, доказательств, исследованных судом по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает требование истца о взыскании с ответчика штрафных санкций подтвержденным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебных расходов по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Солвент» (ИНН <***>, ОГРН <***>, <...>) в пользу акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, <...>) 220 000 рублей штрафа за отсутствие пропусков у работников подрядной организации на основании пункта 7 приложения №27 к Инструкции «Пропускной и объектовый режим на объектах (приложение №21 к договору на выполнение строительно-монтажных работ от 02.02.2017 №3175717/0094Д) и актов от 05.03.2017 №№561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, от 06.03.2017 №№581, 582, от 08.03.2017 №№621, 622, от 17.04.2017 №1007, от 19.04.2017 №1029, от 20.04.2017 №1055, от 22.04.2017 №1073, от 23.04.2017 №1084, от 30.04.2017 №1177, от 30.04.2017 №№1178, 1181, 1182, 1183, 1184, а также 7 400 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.



Судья

А.Н. Мальцева