Резолютивная часть решения от 16 июня 2020 г. по делу № А59-195/2020Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 23_983097 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, 28, г. Южно-Сахалинск, 693024 Тел/факс 460-945, 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) дело № А59-195/2020 г. Южно-Сахалинск 16 июня 2020 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СахСпецСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Отделу капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Невельского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 69-16 от 08.08.2016 в размере 123 025 рублей 46 копеек, судебных расходов по оплате государственной пошлины, при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 09.01.2019, от ответчика – не явился, Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд Взыскать с Отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства Администрации Невельского городского округа в пользу общества с ограниченной ответственностью «СахСпецСтрой» 110 135 рублей 94 копейки неустойки, 4 199 рублей 30 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего – 114 335 рублей 24 копейки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Н.А.Аникина Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ООО "СахСпецСтрой" (подробнее)Ответчики:ОКС и ЖКХ администрации Невельского ГО (подробнее)Судьи дела:Аникина Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
