Резолютивная часть решения от 25 июля 2018 г. по делу № А45-16692/2018

35/2018-139520(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-16692/2018
г. Новосибирск
26 июля 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 1" (ОГРН <***>), город Горно-Алтайск, к акционерному обществу "Бийскэнерготеплотранзит" (ОГРН <***>), г. Бийск, о взыскании 1 818 243 руб. 44 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с акционерного общества "Бийскэнерготеплотранзит" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 1" (ОГРН <***>) неустойку в размере 118 727 руб. 46 коп., расходы по оплате государственной пошлины 4 497 руб.

В остальной части неустойки отказать.

Обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 1" выдать справку на возврат государственной пошлины в размере

26 376 руб. 43 коп.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд

(г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова