Резолютивная часть решения от 3 августа 2025 г. по делу № А33-12978/2024

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда




РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
04 августа 2025 года по делу А33-12978/2024 Красноярск

25 июля 2025 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Винтех» (ИНН <***>)

422 500 руб. неосновательного обогащения по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023,

88 708,21 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023 за период с 25.01.2024 по 20.03.2025,

30 327,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.03.2025 по 25.07.2025, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 422 500 руб., начиная с 26.07.2025, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга,

1 078 000 руб. пени за нарушение срока завершения работ по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023,

140 000 руб. неустойки за зафиксированные факты отсутствия ответчика на объекте по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023,

30 595 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины платежным поручением от 25.04.2024 № 2087.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Винтех» (ИНН <***>) из федерального бюджета 8 236 руб. излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 25.04.2024 № 2087

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья А.Ю. Сергеева



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО "ВинТех" (подробнее)

Ответчики:

НАХМЕТОВА НУШАБА ГЮЛЬАСАН КЫЗЫ (подробнее)

Иные лица:

ГУ Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции МВД России по Красноярскому краю Ашлаповой Н.В (подробнее)
ООО Краевая экспертно-юридическая компания "АМПАРО" (подробнее)

Судьи дела:

Фадеева А.Ю. (судья) (подробнее)