Решение от 27 мая 2022 г. по делу № А56-3041/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-3041/2022
27 мая 2022 года
г.Санкт-Петербург



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" (ОГРН: <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ОБЪЕКТ" (ОГРН: <***>)

при участии

- от истца: ФИО2 по д. от 28.04.2022;

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" (далее – ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АРТ-ОБЪЕКТ" (далее – ООО "АРТ-ОБЪЕКТ") о расторжении договора от 23.09.2020 № ГНЦ-20/09000/01669/Р (далее – Договор), взыскании 314999,96 руб. неосновательного обогащения по Договору.

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" (Заказчиком) и ООО "АРТ-ОБЪЕКТ" (Исполнителем) заключен Договор, по условиям которого заказчик поручает и обязуется оплатить, а исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора по согласованию и получению в Административных органах местного самоуправления разрешительной документации на информационные конструкции, установленные на АЗС сети «Газпромнефть» согласно адресному перечню.

Согласно п. 3.1. Договора общая стоимость услуг по договору определена согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет 8749998 руб.

По п. 3.2. Договора заказчик оплачивает исполнителю аванс в размере 437499,9, что составляет 5% от суммы договора, указанной в п. 3.1., в течение 10 рабочих дней с даты подписания оригинала договора и получения оригинала от исполнителя.

В соответствии с п. 4.2. Договора сроки оказания услуг подразделены на этапы:

1 этап. Разработка и согласование дизайн-проекта (паспорта) рекламных и информационных конструкций. Срок: 3 месяца или 90 календарных дней для всех объектов (АЗС)

2 этап. Получение согласований на размещение и эксплуатацию информационных конструкций (срок: 4 недели или 28 календарных дней).

Общий срок оказания услуг по всем объектам (АЗС) – не более 6 месяцев (или 180 календарных дней) со дня подписания Договора.

Заказчик перечислил исполнителю 437499,90 руб. аванса по платежному поручению от 08.12.2020 № 69071.

Исполнитель оказал услуги частично.

Стороны Договора подписали акты сдачи приемки работ (услуг).

Заказчик оплатил услуг по платежным поручениям.

ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" направило ООО "АРТ-ОБЪЕКТ" претензию от 13.10.2021, в которой, указав, что исполнитель оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, уведомило ООО "АРТ-ОБЪЕКТ" об отказе от Договора, требовало возвратить выплаченный аванс в размере 314999,96 руб.

Отказ ООО "АРТ-ОБЪЕКТ" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 450.1. ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт перечисления денежных средств подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (абзац 4 пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление не поступил.

Поскольку ответчик не представил документы, подтверждающие оказание услуг по спорному договору, суд полагает возможным удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

расторгнуть договор от 23.09.2020 № ГНЦ-20/09000/01669/Р, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" и обществом с ограниченной ответственностью "АРТ-ОБЪЕКТ".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АРТ-ОБЪЕКТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР" 314999,96 руб. неосновательного обогащения и 15300 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.