Резолютивная часть решения от 12 августа 2020 г. по делу № А83-12616/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, г. Симферополь, ул. А.Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А83-12616/2018
12 августа 2020 года
г. Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ильичева Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) к обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договору подряда и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) о взыскании неустойки по договору подряда, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» ФИО3 (ИНН <***>),

при участии представителей лиц, участвующих в деле: не явились

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, суд –

РЕШИЛ:

Отказать индивидуальному предпринимателю ФИО2

Александровичу (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) в удовлетворении

исковых требований по первоначальному иску о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 9103064644, ОГРН 1159102031230) задолженности по договору подряда № 9200-30П/16 от 30.06.2016 в размере 851126,53 руб.

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в удовлетворении исковых требований по встречному иску о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) неустойки за срыв конечного срока выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда № 9200-30П/16 от 30.06.2016 в размере 854 171,24 руб., рассчитанную за период с 14.10.2016 по 24.07.2017 включительно.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение первоначального иска в размере 20023,00 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение встречного иска в размере 20083,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Н. Ильичев