Резолютивная часть решения от 4 марта 2020 г. по делу № А59-5714/2019

107501133_955549

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е ( резолютивная часть)

Дело № А59-5714/2019
г. Южно-Сахалинск
04 марта 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной С.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваль В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Толстого, 55, 10, г. Белгород, Белгородская обл., 308019)

к Администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Маяковского, 7, пгт. Смирных, Смирныховский р-н, Сахалинская обл., 694350)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0161300003315000157 от 28.10.2015,

при участии: от истца – представитель не явился,

от ответчика – представитель ФИО1 по доверенности № 3 от 03.01.2020 (сроком до 31.12.2020), диплом о наличии высшего юридического образования представлен (до перерыва),

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» неустойку в размере 946 015 рублей 65 копеек, судебные расходы по

уплате государственной пошлины в сумме 21 920 рублей, а всего – 967 935 рублей 65 копеек.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Подрядчик» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 313 рублей, уплаченную по платежному поручению № 25532 от 11.10.2019, о чем выдать справку.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.Ф. Дудина