СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 декабря 2023 г. по делу № А07-29837/2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1 2111319_6969405

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-29837/23
г. Уфа
14 декабря 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Группа компаний "СтройИндустрия Олимп" (ИНН <***>, ОГРН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании суммы предварительной оплаты в размере 975 000 руб., неустойки в размере 198 900 руб., неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере 22 508 руб. 33 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты долга

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Группа компаний "СтройИндустрия Олимп" (ИНН <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Группа компаний "СтройИндустрия Олимп" (ИНН <***>, ОГРН: <***>) сумму предварительной оплаты в размере 975 000 руб., неустойку в размере 234 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 29 517 руб. 12 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами с 08.12.2023 г. по день фактической оплаты суммы предварительной оплаты на сумму предварительной оплаты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 974 руб., в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 411 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя, в доход Федерального бюджета после вступления решения в законную силу.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева