СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 апреля 2023 г. по делу № А43-12355/2022

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Гражданское

Суть спора: в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды

13/2023-71541(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А43-12355/2022

г. Нижний Новгород 19 апреля 2023 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 13-279),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Объектстрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Объектстрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 1700000 рублей неустойки.

В остальной части иска - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Объектстрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета РФ 10419 рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И.В.Требинская