Резолютивная часть решения от 11 сентября 2017 г. по делу № А32-3751/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

город Краснодар «11» сентября 2017 года дело № А32-3751/2017

Руководствуясь статьями 71, 110, 158, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» об отложении судебного разбирательства отказать.

В удовлетворении ходатайства государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» об уменьшении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Взыскать с государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «НЭСК-электросети» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору на технологическое присоединение к электрической сети от 10.12.2013 № 5-40-13-1259 за период с 11.08.2014 по 28.07.2015 в размере 6 339 862 рублей 10 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 54 124 рублей 20 копеек. При недостаточности денежных средств у государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН <***>, ОГРН <***>) взыскать в субсидиарном порядке неустойку по договору на технологическое присоединение к электрической сети от 10.12.2013 № 5-40-13-1259 за период с 11.08.2014 по 28.07.2015 в размере 6 339 862 рублей 10 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 54 124 рублей 20 копеек с субъекта Российской Федерации – Краснодарского края в лице Департамента строительства Краснодарского края за счет средств казны Краснодарского края.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Р.С. Цатурян