Резолютивная часть решения от 11 ноября 2022 г. по делу № А50-17055/2022

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



100547_4091202



Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


город Пермь

11.11.2022 года Дело № А50-17055/22

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола помощником судьи, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Снабкомплект-Строй» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

к Управлению капитального строительства Администрации Суксунского городского округа (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неустойки, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда

по встречному иску Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа

к обществу с ограниченной ответственностью «Снабкомплект-Строй»

о взыскании неустойки за период с 29.01.2022г. по 24.03.2022г. в размере 32 899, 16 руб., штрафа в размере 233 001, 30 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:


первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Снабкомплект-Строй»

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>) неустойку за период с 03.03.2022 по 31.03.2022 в сумме 70436 руб. 46 коп., а также возмещение расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 617 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.


В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Снабкомплект-Строй» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 42 от 04.07.2022 в сумме 491 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.Н. Маркеева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 4:48:17

Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна



Суд:

АС Пермского края (подробнее)

Истцы:

ООО "СНАБКОМПЛЕКТ-СТРОЙ" (подробнее)

Ответчики:

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ (подробнее)

Судьи дела:

Маркеева О.Н. (судья) (подробнее)