Резолютивная часть решения от 15 февраля 2021 г. по делу № А14-6118/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Воронеж Дело № А14-6118/2020 «15» февраля 2021г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании предъявить к приемке выполненные работы по договору подряда № 01/11/2019-ЛП-с от 05.11.2019 и осуществить передачу выполненных работ с оформлением акта завершения и передаче комплекса работ, согласно приложению 6 к договору, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, передать исполнительную документацию, о взыскании неустойки

третьи лица:

1. общество с ограниченной ответственностью «Монтажобъектстрой», г. Липецк (ИНН <***>)

2. закрытое акционерное общество «Машоптторг», г. Воронеж (ИНН <***>)

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 151, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН 1043600190424, ИНН 3665047879) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН 1183668013242, ИНН 3662261225) 10 311,05руб. задолженности, 204руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Производство по первоначальному иску в части требования о признании договора исполненным прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 2 201,89руб. государственной пошлины по первоначальному иску.

Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 257 256,17руб. неустойки, 8 000руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Производство по встречному иску в части передачи документации о качестве бетонной смеси и протоколов испытания образцов бетона прекратить.

Взыскать в доход федерального бюджета по встречному иску:

с общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 914руб. государственной пошлины:

с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп» г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 51 087руб. государственной пошлины.

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 246 945,12руб. неустойки, 7 796руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья О.И. Сидорова