Резолютивная часть решения от 17 июля 2024 г. по делу № А57-6889/2024

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: Энергоснабжение - Теплоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

город Саратов Дело № А57-6889/2024 117 июля 2024 г1ода июля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Взыскать с государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>; ИНН <***>), а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств с комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «ТУРА» (ИНН <***>; ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по подключению, установленных положениями Государственного контракта об осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения ТП/01-23 от 31 марта 2023 года, начисленную за период с 04.03.2024 года по 05.07.2024 года в размере 1 837 052,56 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч пятьдесят два рубля 56 коп.) руб.

Взыскать с государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>; ИНН <***>), а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств с комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «ТУРА» (ИНН <***>; ОГРН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 31 371,00 (Тридцать одна тысяча триста семьдесят один рубль 00 коп.) руб.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «ТУРА» (ИНН <***>; ОГРН <***>) справку на возврат из федерального бюджета РФ государственной пошлины в размере 20 137,00 (Двадцать тысяч сто тридцать семь рублей 00 коп.) руб., излишне уплаченную по платежному поручению № 440 от 13.03.2024 года. Выдать справку.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Арбитражного суда

Саратовской области ФИО1



Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Теплоснабжающая компания "ТУРА" (подробнее)

Ответчики:

ГКУ СО "Управление капитального строительства" (подробнее)
Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве СО (подробнее)

Судьи дела:

Ванина И.Н. (судья) (подробнее)