СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 1 августа 2017 г. по делу № А60-27885/2017

Арбитражный суд Свердловской области (АС Свердловской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1245702815_6604071

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А60-27885/2017
02 августа 2017 года
г. Екатеринбург

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РЕМТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Открытого акционерного общества "КАМЕНСК-СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 1341225 руб. 93 коп., в том числе: по договору субподряда № 144-С/2016 от 14.06.2016 г. неустойку в размере 152690 (сто пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто) 04 коп. и по договору субподряда № 72-С/2016 от 04.04.2016 г. неустойку в размере 1188535 (один миллион сто восемьсот восемь тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 89 коп.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РЕМТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26412 (двадцать шесть тысяч четыреста двенадцать) руб. 00 коп.

4. Взыскать с Открытого акционерного общества "КАМЕНСК- СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 35847 (тридцать пять тысяч восемьсот сорок семь) руб. 00 коп.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты, указанной в карточке дела в документе «Дополнение».