Резолютивная часть решения от 27 января 2021 г. по делу № А73-18537/2020

133/2021-12933(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-18537/2020
г. Хабаровск
27 января 2021 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Конфедератовой К.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецтехком» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 680009, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Московская мостостроительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 129343, <...>)

о взыскании 1 346 637 руб. 67 коп.,

при участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 18.01.2021;

ответчик явку представителей не обеспечил, уведомлен надлежащим

образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации (далее - АПК РФ)

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Московская мостостроительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецтехком» 1 346 637 руб. 67 коп. неустойки за период с 20.11.2019 по 16.11.2020, а также 26 466 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Московская мостостроительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецтехком» неустойку по день фактической оплаты суммы основного долга в размере 20 967 500 руб., начиная с 17.11.2020 в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья К.А. Конфедератова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.11.2019 6:19:45

Кому выдана Конфедератова Ксения Анатольевна