Резолютивная часть решения от 30 июля 2019 г. по делу № А08-3960/2019Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1000010_2336949 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е Дело № А08-3960/2019 г. Белгород 30 июля 2019 года Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Ю.Ю. Дробышева при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ГенподрядГрупп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ЗАСТРОЙЩИК БЕЛОГОРЬЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в сумме 6 006 077 руб. 01 коп. при участии в судебном заседании от истца: ФИО2., представитель по доверенности № 2018-08-GPG-INT-3-005 от 20.08.2018 г.; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования ООО "ГенподрядГрупп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить полностью. Взыскать с ООО "ЗАСТРОЙЩИК БЕЛОГОРЬЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ГенподрядГрупп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 548 956,93 руб. неустойки по договору субподряда № 199-СП от 24.10.2016 г., 5 457 120,08 руб. неустойки по договору субподряда № 200-СП от 24.10.2016 г. Взыскать с ООО "ЗАСТРОЙЩИК БЕЛОГОРЬЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 53 030 руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. Судья Ю.Ю. Дробышев Суд:АС Белгородской области (подробнее)Истцы:ООО "ГЕНПОДРЯДГРУПП" (подробнее)Ответчики:ООО "Застройщик Белогорья" (подробнее)Судьи дела:Дробышев Ю.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
