Резолютивная часть решения от 10 января 2019 г. по делу № А63-21439/2018Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть Дело № А63-21439/2018 г. Ставрополь 10 января 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола помощником судьи Васильевой С.С., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, ОГРН 1022602951294, ИНН 2634017706, г. Ставрополь, к федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980, г. Волгоград, о взыскании 681 325 руб. 23 коп. неустойки за период с 16.02.2018 по 17.08.2018, начисленной в связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта № 257 от 16.11.2016. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковые требования удовлетворить. Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980, г. Волгоград, в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, ОГРН 1022602951294, ИНН 2634017706, г. Ставрополь, 681 325 руб. 23 коп. неустойки за период с 16.02.2018 по 17.08.2018. Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980, г. Волгоград, в доход федерального бюджета 16 626 руб. государственной пошлины по иску. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Н.В. Демкова Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (подробнее)Ответчики:ФГУП "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА №34 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ " (подробнее)Судьи дела:Демкова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
