Резолютивная часть решения от 27 ноября 2018 г. по делу № А84-2743/2018

1148_53064

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Севастополь

«26» ноября 2018 года Дело № А84-2743/18

Арбитражный суд города Севастополя

В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство»

к ООО «Севастопольская строительная группа» о взыскании неустойки по контракту,

встречное исковое заявление ООО «Севастопольская строительная группа» к ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство»

о взыскании задолженности по контракту, признании недействительным решения об отказе от контракта,

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

По первоначальному иску взыскать с ООО «Севастопольская строительная группа» в пользу ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» пеню за просрочку исполнения государственного контракта № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме 8 972 477,55 руб. пени за 172 дня просрочки, в удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с ООО «Севастопольская строительная группа» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 34 832,05 руб..

По встречному иску взыскать с ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» в пользу ООО «Севастопольская строительная группа» задолженность по государственному контракту № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме 16 166 509,88 руб. долга, 423 133,78 руб. неустойки, 522 579,60 руб. штрафа. Признать недействительным Решение ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и

строительство» от 16.05.2018 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № 60-ЭА от 23.10.2017.

Взыскать с ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 114 561 руб..

С учетом произведенного судом взаимозачета встречных однородных требований:

Взыскать с ООО «Севастопольская строительная группа» в пользу ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» пеню за просрочку исполнения государственного контракта № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме 8 026 764,17 руб. пени.

Взыскать с ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» в пользу ООО «Севастопольская строительная группа» задолженность по государственному контракту № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме 16 166 509,88 руб. долга.

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова