Постановление от 14 августа 2025 г. по делу № А03-7175/2023СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru город Томск Дело № А03-7175/2023 Резолютивная часть постановления объявлена 07 августа 2025 года Полный текст постановления изготовлен 15 августа 2025 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего ФИО1, судей ФИО2 ФИО3 при ведении протокола судебного заседания секретарем Комиссаровой К.В., рассмотрел в судебном заседании дело по апелляционной жалобе (№07АП-10270/2023(2)) общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» на решение от 10 марта 2025 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-7175/2023 (судья Прохоров В.Н.), по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (194044, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литера А, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» (656056, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, В судебном заседании участвуют: от истца: ФИО4, доверенность от 26.02.2025 (сроком по 19.02.2028), паспорт, диплом (путем использования системы веб-конференции), от ответчика: ФИО5, доверенность от 09.01.2025 (сроком по 31.12.2025), паспорт, диплом (путем использования системы веб-конференции), общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – общество, ООО «Газпром газификация», истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» (далее – компания, ООО «ИФК «Русьэнерго», ответчик) об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи будущей вещи от 26.09.2022 № 198/ДКП-05-77/2023 (далее – договор), в части содержания пунктов 2.4, 8.9, 8.10, 9.1, приложений № 5, 8, 9, 10. Решением от 24.10.2023 Арбитражного суда Алтайского края, оставленным без изменения постановлением от 27.02.2024 Седьмого арбитражного апелляционного суда, урегулированы разногласия по договору в части содержания спорных условий договора в редакции компании, а именно: пункты 2.4, 9.1, приложения № 5, 8 – в редакции договора; пункты 8.9, 8.10, приложения № 9, 10 – исключены из договора согласно протоколу разногласий от 14.03.2023. Постановлением от 16.07.2024 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа решение от 24.10.2023 Арбитражного суда Алтайского края и постановление от 27.02.2024 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А03-7175/2023 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края. Решением от 10.03.2025 Арбитражного суда Алтайского края урегулированы разногласия по договору. Не согласившись с данным решением, общество обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить, изложить договор в части установления состава арендной платы, налоговой оговорки в редакции истца. Компания в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) представила отзыв на апелляционную жалобу, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. От истца поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное ведением переговоров, направленных на заключение мирового соглашения. В связи с чем по ходатайству сторон заседание откладывалось. От ООО «Газпром газификация» и ООО «Газпром газификация» поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. В судебном заседании представители сторон поддержали заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения. В соответствии с частью 1 статьи 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, в частности, разъясняет сторонам право на заключение мирового соглашения, а также последствия его заключения, однако понудить сторону к заключению мирового соглашения суд не может. Согласно указанной статье для заключения мирового соглашения необходимо добровольное согласие обеих сторон. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что мировое соглашение подлежит утверждению. Согласно статье 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу. Согласно части 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. В силу части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса, в том числе при исполнении судебных актов. В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону. Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными и процессуальными правами, они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц. Представленное сторонами мировое соглашение подписано от имени истца заместителем генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям – ФИО6, действующим на основании доверенности от 20.02.2025 сроком на 3 года с соответствующим полномочиями; от имени ответчика генеральным директором - ФИО7 (полномочия проверены судом согласно сведений из ЕГРЮЛ). Представленное мировое соглашение заключено на следующих условиях: ООО «Газпром газификация» в лице заместителя генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ФИО6, действующего на основании доверенности от 20.02.2025 № 78/162-н/78-2025-4-313, с одной стороны, и ООО «ИФК «Русьэнерго» в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в целях урегулирования спора по гражданскому делу № А03-7175/2023 по исковому заявлению ООО «Газпром газификация» к ООО «ИФК «РусьЭнерго» об урегулировании разногласий по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи от 14.03.2023 № 198/ДКП-05-77/2023 (далее – Договор), по которому стороны фактически приступили к исполнению, руководствуясь статьями 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение (далее по тексту Соглашение) на следующих условиях: 1. Предмет соглашения 1.1. Стороны пришли к соглашению о замене обязательств Сторон, вытекающих из договора купли-продажи будущей вещи от 14.03.2023 № 198/ДКП-05-77/2023, на новые обязательства, а именно на договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции настоящего Соглашения (далее по тексту новые обязательства). Условия исполнения новых обязательств согласованы Сторонами в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 1.2. Стороны определили считать денежные средства, которые были перечислены по Договору ООО «Газпром газификация» в адрес ООО «ИФК «РусьЭнерго» в размере 44 017 244 рублей 59 копеек финансированием по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции настоящего Соглашения. 1.3. С даты подписания настоящего Соглашения первоначальные обязательства Сторон прекращаются полностью, в том числе на основании настоящего Соглашения с даты его подписания подлежит закрытию открытый отдельный банковский счет: р/сч <***>, , БИК к/сч , и все другие счета открытые во исполнения Договора третьими лицами (субподрядчиками). 1.4. С момента утверждения настоящего Соглашения дополнительные обязательства Сторон, вытекающие из Договора, прекращаются. Стороны согласовали, что на основании настоящего Соглашения у Газораспределительной организации не возникает обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами Оператора газификации, как до его заключения, так и после заключения Соглашения. 1.5. Стороны оговорили, что в отношении объектов капитального строительства, создаваемых за счет средств Оператора газификации, указанных в Приложении № 1.1 к новым обязательствам, введенным в эксплуатацию до даты утверждения Соглашения, Газораспределительная организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем утверждения Соглашения. Возврат денежных средств согласно новым обязательствам, осуществляется начиная с квартала, следующего за кварталом утверждения Соглашения в порядке и сроки, установленные новыми обязательствами. 1.6. С момента утверждения Соглашения Стороны обязуются исполнять новые обязательства, предусмотренные Соглашением и Приложением №1 к настоящему Соглашению. 1.7. В связи с утверждением настоящего Соглашения, и уточнения объектов недвижимости построенных в рамках Договора, стороны пришли к соглашению что обязуются в течение 1 (одного) месяца с даты утверждения Соглашения заключить дополнительное соглашение по уточнению объектов недвижимости в Приложении №1.1 соглашения о новации от 06.03.2025 года. 1.8. Судебные расходы по оплате государственной пошлины по делу № А03-7175/2023 распределяются следующим образом: - невозвратная часть государственных пошлин – за счет ООО «Газпром газификация». 2. Заключительные положения 2.1. Соглашение вступает в силу с момента его утверждения. 2.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 2.3. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (один) экземпляр для Газораспределительной организации, 1 (один) экземпляр для Оператора газификации, 1 (один) экземпляр для Седьмого арбитражного апелляционного суда. 2.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: Приложение №1 – Новые обязательства сторон. Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации». Непосредственно Приложение №1 к Мировому соглашению «Новые обязательства сторон. Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации» имеет Приложения №1, 1.1., 2, 3,4,5. На момент рассмотрения дела оснований, препятствующих утверждению мирового соглашения, апелляционным судом не установлено. По своей правовой природе мировое соглашение представляет собой волеизъявление сторон, направленное на изменение, прекращение гражданских прав, содержит элементы гражданско-правовой сделки (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», в силу принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия. При этом частью 6 статьи 141 АПК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц. В соответствии с АПК РФ задачей судопроизводства в арбитражных судах является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6 статьи 2 Кодекса); задачей подготовки дела к судебному разбирательству является примирение сторон (часть 1 статьи 133 Кодекса). Исходя из этого и на основании части 1 статьи 138 АПК РФ арбитражный суд при рассмотрении дела обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»). Арбитражным судам следует иметь в виду, что с учетом положений части 2 статьи 138 и части 1 статьи 139 АПК РФ стороны могут использовать любые примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, при этом предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»). Рассмотрев условия мирового соглашения, установив полномочия лиц, подписавших мировое соглашение от истца и от ответчика, руководствуясь указанными выше разъяснениями, изложенными Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», суд апелляционной инстанции считает, что представленное на утверждение мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, иного из дела не следует, а, следовательно, в соответствии со статьей 141 АПК РФ может быть утверждено судом. В связи с утверждением мирового соглашения решение от 10 марта 2025 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-7175/2023 подлежит отмене, а производство по делу – прекращению на основании части 2 статьи 150 АПК РФ. Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, при утверждении мирового соглашения истцу возвращается половина уплаченной им государственной пошлины. Данное положение применяется и при распределении государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы. Из абзаца второго подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации следует, что при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), возврату истцу подлежит на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов уплаченной им государственной пошлины. Принимая во внимание условия заключенного между сторонами соглашения, по которому невозвратная часть государственных пошлин – за счет ООО «Газпром газификация» (п. 1.8), суд апелляционной инстанции производит возврат ООО «Газпром газификация» из федерального бюджета государственной пошлины в общей сумме 21 000 руб., что составляет 50% от государственной пошлины, подлежащей оплате по иску – 3 000 руб. по платежному поручению №3246 от 05.06.2023; за подачу апелляционных жалоб – 1 500 руб. по платежному поручению №8488 от 05.12.2023 и 15 000 руб. по платежному поручению №5080 от 27.03.2025; за подачу кассационной жалобы – 1 500 руб. по платежному поручению №3599 от 04.04.2024. Руководствуясь статьями 110, 139, 141, пунктом 3 статьи 269, частью 2 статьи 150, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» и обществом с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» на следующих условиях: ООО «Газпром газификация» в лице заместителя генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ФИО6, действующего на основании доверенности от 20.02.2025 № 78/162-н/78-2025-4-313, с одной стороны, и ООО «ИФК «Русьэнерго» в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в целях урегулирования спора по гражданскому делу № А03-7175/2023 по исковому заявлению ООО «Газпром газификация» к ООО «ИФК «РусьЭнерго» об урегулировании разногласий по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи от 14.03.2023 № 198/ДКП-05-77/2023 (далее – Договор), по которому стороны фактически приступили к исполнению, руководствуясь статьями 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение (далее по тексту Соглашение) на следующих условиях: 1. Предмет соглашения 1.1. Стороны пришли к соглашению о замене обязательств Сторон, вытекающих из договора купли-продажи будущей вещи от 14.03.2023 № 198/ДКП-05-77/2023, на новые обязательства, а именно на договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции настоящего Соглашения (далее по тексту новые обязательства). Условия исполнения новых обязательств согласованы Сторонами в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 1.2. Стороны определили считать денежные средства, которые были перечислены по Договору ООО «Газпром газификация» в адрес ООО «ИФК «РусьЭнерго» в размере 44 017 244 рублей 59 копеек финансированием по договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции настоящего Соглашения. 1.3. С даты подписания настоящего Соглашения первоначальные обязательства Сторон прекращаются полностью, в том числе на основании настоящего Соглашения с даты его подписания подлежит закрытию открытый отдельный банковский счет: р/сч <***>, , БИК к/сч , и все другие счета открытые во исполнения Договора третьими лицами (субподрядчиками). 1.4. С момента утверждения настоящего Соглашения дополнительные обязательства Сторон, вытекающие из Договора, прекращаются. Стороны согласовали, что на основании настоящего Соглашения у Газораспределительной организации не возникает обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами Оператора газификации, как до его заключения, так и после заключения Соглашения. 1.5. Стороны оговорили, что в отношении объектов капитального строительства, создаваемых за счет средств Оператора газификации, указанных в Приложении № 1.1 к новым обязательствам, введенным в эксплуатацию до даты утверждения Соглашения, Газораспределительная организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем утверждения Соглашения. Возврат денежных средств согласно новым обязательствам, осуществляется начиная с квартала, следующего за кварталом утверждения Соглашения в порядке и сроки, установленные новыми обязательствами. 1.6. С момента утверждения Соглашения Стороны обязуются исполнять новые обязательства, предусмотренные Соглашением и Приложением №1 к настоящему Соглашению. 1.7. В связи с утверждением настоящего Соглашения, и уточнения объектов недвижимости построенных в рамках Договора, стороны пришли к соглашению что обязуются в течение 1 (одного) месяца с даты утверждения Соглашения заключить дополнительное соглашение по уточнению объектов недвижимости в Приложении №1.1 соглашения о новации от 06.03.2025 года. 1.8. Судебные расходы по оплате государственной пошлины по делу № А03-7175/2023 распределяются следующим образом: - невозвратная часть государственных пошлин – за счет ООО «Газпром газификация». 2. Заключительные положения 2.1. Соглашение вступает в силу с момента его утверждения. 2.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 2.3. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (один) экземпляр для Газораспределительной организации, 1 (один) экземпляр для Оператора газификации, 1 (один) экземпляр для Седьмого арбитражного апелляционного суда. 2.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: Приложение №1 – Новые обязательства сторон. Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Приложение №1 к Мировому соглашению о новации от «___» ________________ 2025 года Новые обязательства сторон. Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации г. Санкт-Петербург «____» _______________ 2025 г. ООО «Газпром газификация» в лице заместителя генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ФИО6, действующего на основании доверенности от 20.02.2025 № 78/162-н/78-2025-4-313, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИФК «РусьЭнерго» (ООО «ИФК «РусьЭнерго»), именуемое в дальнейшем Газораспределительная организация, в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (далее – Договор) о нижеследующем: I. Предмет и срок Договора 1. В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Оператор газификации предоставляет Газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 47 463 696 (сорок семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 12 копеек, а Газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года. Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации Алтайского края (далее – Программа газификации) на период 2022-2031 г.г., исполнителем по которым является Газораспределительная организация, за счет средств Оператора газификации (далее – сумма денежных средств в Программе газификации) и сумму затрат на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектом плане-графике догазификации Программы газификации (информация о данных договорах предоставляется оператору газификации по форме приложения № 5 к настоящему Договору). В случае если сумма финансирования превысит (превышает) общую сумму денежных средств, определенную в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора в Программе газификации, Оператор газификации осуществляет финансирование в пределах общей суммы денежных средств, определенной в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта Договора, в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 2. Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем на территории Алтайского края, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых в составе объектов строительства указанных в Приложении № 1.1 к Договору, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации. 3. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации, и(или) предоставления оператору газификации информации о заключенных газораспределительной организацией договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтённых в пообъектом плане-графике догазификации Программы газификации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Договору. 4. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется Оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками Газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в отношении следующего квартала не позднее 30 календарных дней до окончания отчетного квартала, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств Газораспределительной организации (далее - сведения): - расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа); - сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги Газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от Оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале; - сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от Газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте. Любая и каждая единовременно предоставленная Оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем. Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением №1 к Правилам взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550, начисление процентов не предусмотрено). 4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом объема финансовых средств, полученных Газораспределительной организацией в квартале, предшествующем отчетному, в результате совокупности следующих условий: - введения специальных надбавок к тарифам на услуги Газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям; - установления тарифа на услуги Газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям; - полученных от иных источников финансирования, включая суммы финансовых средств, ранее полученные от Оператора газификации и неизрасходованные средства. В случае если размер недостаточности финансовых средств Газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, имеет отрицательное значение, Оператор газификации уменьшает сумму последующих перечислений денежных средств Газораспределительной организации на указанное значение. 5. Газораспределительная организация направляет сведения Оператору газификации по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела, Газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 настоящего раздела оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к Оператору газификации за выдачей финансирования по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение Газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 настоящего раздела, в течение установленного настоящим Договором срока финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела. 6. Финансирование предоставляется сроком до 31.12.2072 года. Газораспределительная организация ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором Газораспределительная организация ввела в эксплуатацию объект капитального строительства, построенный (реконструированный) за счёт средств Оператора газификации, осуществляет возврат денежных средств по настоящему Договору. Сумма возврата Газораспределительной организацией денежных средств по настоящему Договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным в доле, приходящейся на профинансированное за счет средств Оператора газификации строительство (реконструкцию)), начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес Оператора газификации в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала отчетом о произведенных амортизационных отчислениях по объектам капитального строительства, построенным (реконструированным) за счёт средств Оператора согласно образцу утвержденного Сторонами в приложении №4 к настоящему Договору, по определенным настоящим пунктом Договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования. Срок уплаты денежных средств по настоящему Договору в отчетном квартале не позднее 45 (сорок пять) рабочих дней после окончания предыдущего квартала. II. Права и обязанности Сторон 7. Оператор газификации предоставляет транш в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с даты получения от Газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет Газораспределительную организацию о произведенном перечислении транша в течение 3 (трех) календарных дней с даты перечисления. 8. Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, Газораспределительной организации, указанный в разделе 3 Соглашения. Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на счет Газораспределительной организации. 9. В качестве факта предоставления Оператором газификации финансирования или транша Газораспределительная организация предоставляет Оператору газификации копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на счет Газораспределительной организации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств. 10. Газораспределительная организация обязана использовать сумму финансирования строго по целевому назначению (пункт 2 настоящего Договора). 11. В течение срока действия настоящего Договора Газораспределительная организация обязана ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять Оператору газификации заполненную, согласно Приложению №3 к настоящему Договору, форму Аналитического учета по объектам доказификации, которая должна быть предоставлена Оператору газификации вместе с заявкой на финансирование, согласно Приложения №1, вне ежеквартального графика. Газораспределительная организация вправе самостоятельно распределять денежные средства между реализуемыми мероприятиями по догазификации в рамках настоящего Договора. 12. Газораспределительная организация имеет право досрочно частично или полностью возвратить сумму финансирования. 13. Газораспределительная организация обязуется выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего Договора. 14. Фактическим исполнением обязательств по настоящему Договору является исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора. 15. Газораспределительная организация обязана извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня. 15.1. В случае использования Суммы финансирования на оплату товаров, работ, услуг, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), Газораспределительная организация обязана осуществить возврат из бюджета сумм НДС, уплаченных по расходам, источником для покрытия которых являлись суммы траншей, перечисленных Оператором газификации по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и использовать возвращенные суммы НДС на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. 15.2. В случае размещения Газораспределительной организацией средств, полученных от Оператора газификации по настоящему Договору, на депозитных счетах, выдачи займов, полученные проценты используются Газораспределительной организацией в качестве источника для финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. 15.3. В случае изменения в цепочке собственников одной из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах одной из Сторон, такая Сторона обязана представить другой Стороне информацию об указанных изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений с подтверждением соответствующими документами по адресу электронной почты: ООО «ИФК «РусьЭнерго»: rusenergo22@mail.ru. ООО «Газпром газификация»: info@eoggazprom.ru. В случае неисполнения одной из Сторон обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора (отказе от исполнения настоящего Договора) или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 16. Стороны ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по требованию одной из Сторон, оформляют акт сверки взаиморасчетов. III. Ответственность Сторон 17. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 18. В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств. IV. Конфиденциальность 19. Передача и использование Сторонами по настоящему договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности. 20. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. V. Применимое право и разрешение споров 21. К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации. 22. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения. 23. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. VI. Действие и условия расторжения Договора 24. Договор вступает в силу с даты утверждения Соглашения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 25. Настоящий Договор расторгается: по соглашению Сторон; по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. VII. Заключительные положения 26. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 настоящего Договора. 27. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего Договора. 28. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 29. Газораспределительная организация предоставляет Оператору газификации документы, предусмотренные настоящим Договором: - в виде копий документов на бумажном носителе, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии), с приложением реестра представляемых документов или в электронном виде заверенные электронной цифровой подписью с использованием услуг федеральных операторов электронного документооборота. - в виде электронных копий документов в формате pdf с разрешением не менее 200 точек на дюйм на электронном носителе (представляется при отсутствии электронного документооборота между сторонами), а также дополнительно Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Договору в редактируемом формате xls на адрес электронной почты info@eoggazprom.ru, систематизированных (каталогизированных) по правилам, определенным оператором газификации. 30. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 31. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1 - Заявка на предоставление финансирования (транша) (форма); приложение №1.1. - Перечень объектов строительства, создаваемых в результате выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на территории Алтайского края, финансирование которых осуществляется по Договору; Приложение №2 - Сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (форма); Приложение №3 - Аналитический учет по объектам догазификации (форма); Приложение №4 - Отчет о произведенных амортизационных отчислениях по объектам капитального строительства, построенным (реконструированным) за счёт средств Оператора (форма). Приложение №5 (реестр договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации). 32. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление или возврат суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора. 33. Газораспределительная организация в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует (заверяет о соблюдении порядка одобрения Договора органами управления Газораспределительной организации, в том числе крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, учредительными документами Газораспределительной организации. Указанное заверение распространяется в отношении всех заключенных в будущем дополнительных соглашений к настоящему Договору. В случае недостоверности вышеуказанных заверений Газораспределительная организация обязуется возместить убытки, понесенные Оператором газификации». VIII. Реквизиты и подписи сторон Оператор газификации: ООО «Газпром газификация» Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, ИНН <***> КПП 780201001 ОГРН <***> ОКПО 55720617 Банковские реквизиты: Р/с <***> в АО «АБ «РОССИЯ» БИК 044030861 К/с 30101810800000000861 Газораспределительная организация: ООО «ИФК «РусьЭнерго» Место нахождения: 656056, г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 2А Почтовый адрес: 656056, г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 2А ИНН <***> КПП 222501001 ОГРН <***> ОКПО 88961486 Банковские реквизиты: р/с <***> Алтайское отделение № 8644 ПАО «Сбербанк» БИК 040173604 К/с 30101810200000000604 ООО «Газпром газификация»: Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ________________/ФИО6./ М.П. ООО «ИФК «РусьЭнерго»: Генеральный директор _________________/ФИО7./ М.П. Приложение №1 к Договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции Приложения № 1 к мировому соглашению от «___» ___________ 2025 года (форма) Дата: _________ Кому: _______________________ ЗАЯВКА № _______ на предоставление финансирования (транша) В соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № ____________ от «__» _________ 20__ г. _____________________________________________________________________________ (полное наименование газораспределительной организации) в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________________, в связи с недостаточностью финансовых средств в ____ квартале 20__ года, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить финансирование (транш) в размере (____________________________) рублей. В составе финансирования (транша) предусмотрен НДС на оплату товаров, работ, услуг исполнителям в размере ___________ (_____________) рублей (указывается, если в запрашиваемой сумме финансирования учтена потребность в оплате товаров, работ, услуг исполнителям с учетом НДС). Перечень финансируемых объектов представлен в составе Сведений о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме Приложения №2 к настоящему Договору. (должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись, м.п.) ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «ИФК «РусьЭнерго» Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ________________/ФИО6./ М.П. Генеральный директор ________________ /ФИО7/ М.П. Приложение №1.1. к Договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции Приложения №1 к Мировому соглашению от «___» ___________ 2025 года Перечень объектов строительства, создаваемых в результате выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на территории Алтайского края, финансирование которых осуществляется по Договору № Наименование субъекта Населенный пункт Наименование объекта согласно договора купли-продажи будущей вещи от 14.03.2023 № ДКП-05-77/2023 Наименование объекта строительства (по акту законченного строительством объекта) согласно решения РЭК Код объекта 1 2 3 4 5 6 1 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 30-й пер, дом № 7 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Лесной п, 30-й пер, дом №7 (22-2021-289-2-1-146) 22-2021-289-2-1-146 2 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Путейская ул, дом № 166 Барнаул г, Путейская ул, дом № 166 22-2021-289-2-1-209 3 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 6-й пер, дом № 17 Барнаул г., Лесной п., 6-й пер, дом № 17 22-2021-289-2-1-150 4 Алтайский край Бобровка с. Первомайский р-н, Бобровка с, Светлый мкр, дом № 44 Первомайский р-н, Бобровка с., Светлый мкр, дом № 44 22-2021-289-2-1-307 5 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Мало-Тобольская ул, дом № 5 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Мало-Тобольская ул, дом №5 (22-2021-289-2-1-166) 22-2021-289-2-1-166 6 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Либкнехта ул, дом № 9 Барнаул г., Либкнехта ул, дом № 9 22-2021-289-2-1-161 7 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Канская ул, дом № 39 Барнаул г., Канская ул, дом № 39 22-2021-289-2-1-105 8 Алтайский край Бобровка с. Первомайский р-н, Бобровка с, Светлый мкр, дом № 23 Газопровод до границы земельного участка Первомайский р-н, Бобровка с, Светлый мкр, дом № 23 22-2021-289-2-19 9 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Клеверный проезд, дом № 54а Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Клеверный проезд, дом № 54а 22-2021-289-2-20 10 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Коммунаров пр-кт, дом № 10 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Коммунаров пр-кт, дом № 10 22-2021-289-2-23 11 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Путейская ул, дом № 13 Барнаул г, Путейская ул, дом № 13 22-2021-289-2-1-208 12 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Власихинская ул, дом № 2 Барнаул г, Власихинская ул, дом № 2 22-2021-289-2-1-66 13 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Карла Маркса ул, дом № 58 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Карла Маркса ул, дом № 58 22-2021-289-2-33 14 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Воровского ул, дом № 15 Барнаул г., Воровского ул, дом № 15 22-2021-289-2-1-70 15 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Ленская ул, дом № 20 Барнаул г., Ленская ул, дом № 20 22-2021-289-2-1-139 16 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Баумана ул, дом № 7 Барнаул г., Баумана ул, дом № 7 22-2021-289-2-1-19 17 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Колесная ул, дом № 73 Барнаул г., Колесная ул, дом № 73 22-2021-289-2-1-116 18 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, 9 Января б-р, дом № 54 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, 9 Января б-р, дом № 54 22-2021-289-2-48 19 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО8 ул, дом № 12а Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, ФИО8 ул, дом № 12а 22-2021-289-2-51 20 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Конституции ул, дом № 18 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Конституции ул, дом № 18 22-2021-289-2-52 21 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, 8 Выезд ул, дом № 14 Барнаул г., 8 Выезд ул, дом № 14 22-2021-289-2-1-6 22 Алтайский край Бельмесево п. Барнаул г, Бельмесево п, Каспийская ул, дом № 2 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Бельмесево п, Каспийская ул, дом №2 (22-2021-289-2-1-32) 22-2021-289-2-1-32 23 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Крупской ул, дом № 18 Барнаул г., Крупской ул, дом № 18 22-2021-289-2-1-132 24 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 6б Барнаул г., Власиха с., Сибирская ул, дом № 6б 22-2021-289-2-1-60 25 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 6в Барнаул г., Власиха с., Сибирская ул, дом № 6в 22-2021-289-2-1-61 26 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Павловский тракт, дом № 165д Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Павловский тракт, дом № 165д 22-2021-289-2-1-190 27 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 6-й пер, дом № 30 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Лесной п, 6-й пер, дом № 30 22-2021-289-2-67 28 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Смольная ул, дом № 14 Барнаул г., Смольная ул, дом № 14 22-2021-289-2-1-220 29 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Октябрят ул, дом № 21 Барнаул г., Октябрят ул, дом № 21 22-2021-289-2-1-182 30 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 5-й пер, дом № 24 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Лесной п, 5-й пер, дом № 24 22-2021-289-2-79 31 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 16-й пер, дом № 16 Барнаул г., Лесной п., 16-й пер, дом № 16 22-2021-289-2-1-144 32 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 34 Барнаул г., Власиха с., Сибирская ул, дом № 34 22-2021-289-2-1-57 33 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Амурский 4-й пер, дом № 7 Барнаул г., Амурский 4-й пер, дом № 7 22-2021-289-2-1-14 34 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 51 Барнаул г., Власиха с., Сибирская ул, дом № 51 22-2021-289-2-1-58 35 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Фабричная ул, дом № 10 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Фабричная ул, дом № 10 22-2021-289-2-87 36 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Фабричная ул, дом № 12 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Фабричная ул, дом № 12 22-2021-289-2-90 37 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Пролетарская ул, дом № 234 Барнаул г, Пролетарская ул, дом № 234 22-2021-289-2-1-207 38 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Воровского ул, дом № 3 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Воровского ул, дом № 3 22-2021-289-2-92 39 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 31 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 31 22-2021-289-2-93 40 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Энгельса ул, дом № 24а-1 Барнаул г., Энгельса ул, дом № 24а-1 22-2021-289-2-1-297 41 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Пограничная ул, дом № 16 Барнаул г., Пограничная ул, дом № 16 22-2021-289-2-1-202 42 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, 9 Выезд ул, дом № 11 Барнаул г., 9 Выезд ул, дом № 11 22-2021-289-2-1-7 43 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Ядерная ул, дом № 29 Барнаул г., Ядерная ул, дом № 29 22-2021-289-2-1-303 44 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, 2 Забой ул, дом № 54 Барнаул г., 2 Забой ул, дом № 54 22-2021-289-2-1-4 45 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 12а Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 12а 22-2021-289-2-1-55 46 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Инициативный 6-й проезд, дом № 7 Барнаул г., Инициативный 6-й проезд, дом № 7 22-2021-289-2-1-96 47 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО9 <...> Барнаул г, ФИО9 <...> 22-2021-289-2-1-20 48 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Крупской ул, дом № 26 Барнаул г., Крупской ул, дом № 26 22-2021-289-2-1-133 49 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Энгельса ул, дом № 33 Барнаул г., Энгельса ул, дом № 33 22-2021-289-2-1-300 50 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Алейский 2-й проезд, дом № 3 Барнаул г., Алейский 2-й проезд, дом № 3 22-2021-289-2-1-13 51 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, Радужная ул, дом № 201 Барнаул г, Лесной п, Радужная ул, дом № 201 22-2021-289-2-1-157 52 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Ким ул, дом № 25 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Ким ул, дом№25 (22-2021-289-2-1-111) 22-2021-289-2-1-111 53 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО10 ул, дом № 2 Барнаул г., ФИО10 ул, дом № 2 22-2021-289-2-1-248 54 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, 9 Января б-р, дом № 70б Барнаул г, 9 Января б-р, дом № 70б 22-2021-289-2-1-11 55 Алтайский край Бельмесево п. Барнаул г, Бельмесево п, Каспийская ул, дом № 4 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Бельмесево п, Каспийская ул, дом №4 (22-2021-289-2-1-33) 22-2021-289-2-1-33 56 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Проектная ул, дом № 103 Барнаул г., Центральный п., Проектная ул, дом № 103 22-2021-289-2-1-268 57 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Воровского ул, дом № 159 Барнаул г., Воровского ул, дом № 159 22-2021-289-2-1-71 58 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Пролетарская ул, дом № 16а Барнаул г., Власиха с., Пролетарская ул, дом № 16а 22-2021-289-2-1-50 59 Алтайский край Новый п. Первомайский р-н, Новый п, Толстого ул, дом № 21 Газопровод до границы ЗУ Первомайский р-н, Новый п, Толстого ул, дом № 21 22-2021-289-2-1-312 60 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Коммунаров <...> Барнаул г., Коммунаров <...> 22-2021-289-2-1-119 61 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Северо-Западная 2-я ул, дом № 123 Барнаул г., Северо-Западная 2-я ул, дом № 123 22-2021-289-2-1-212 62 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Пензенская ул, дом № 4а Барнаул г, Центральный п, Пензенская ул, дом № 4а 22-2021-289-2-1-266 63 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Коммунаров пр-кт, дом № 48 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Коммунаров пр-кт, дом №48 (22-2021-289-2-1-121) 22-2021-289-2-1-121 64 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Строительная 2-я ул, дом № 1 Барнаул г, Строительная 2-я ул, дом № 1 22-2021-289-2-1-224 65 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 7-й пер, дом № 11 Барнаул г., Лесной п., 7-й пер, дом № 11 22-2021-289-2-1-153 66 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО11 пер, дом № 105 Барнаул г., ФИО11 пер, дом № 105 22-2021-289-2-1-304 67 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Канская ул, дом № 32 Барнаул г., Канская ул, дом № 32 22-2021-289-2-1-102 68 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Ленская <...> Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Ленская <...> 22-2021-289-2-148 69 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО12 ул, дом № 5 Барнаул г., ФИО12 ул, дом № 5 22-2021-289-2-1-229 70 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Конституции <...> Барнаул г, Конституции <...> 22-2021-289-2-1-122 71 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО13 ул, дом № 197а Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, ФИО13 ул, дом № 197а 22-2021-289-2-157 72 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Гоньбинский проезд, дом № 7 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Гоньбинский проезд, дом№7 (22-2021-289-2-1-74) 22-2021-289-2-1-74 73 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Парижской Коммуны ул, дом № 26 Барнаул г., Парижской Коммуны ул, дом № 26 22-2021-289-2-1-196 74 Алтайский край Мохнатушка п. Мохнатушка п. Барнаул г, Мохнатушка п, Клубная ул, дом № 2в Барнаул г., Мохнатушка п., Клубная ул, дом № 2в 22-2021-289-2-1-171 75 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Инициативный 1-й проезд, дом № 5 Барнаул г, Инициативный 1-й проезд, дом № 5 22-2021-289-2-1-88 76 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО14 проезд, дом № 4 Барнаул г., ФИО14 проезд, дом № 4 22-2021-289-2-1-294 77 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 6-й пер, дом № 31а Барнаул г., Лесной п., 6-й пер, дом № 31а 22-2021-289-2-1-152 78 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 9-й пер, дом № 13 Барнаул г., Лесной п., 9-й пер, дом № 13 22-2021-289-2-1-155 79 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Канская ул, дом № 6 Барнаул г., Канская ул, дом № 6 22-2021-289-2-1-106 80 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Амурский 5-й <...> Барнаул г, Амурский 5-й <...> 22-2021-289-2-1-15 81 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Канская ул, дом № 35 Барнаул г., Канская ул, дом № 35 22-2021-289-2-1-104 82 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Алейский 2-й проезд, дом № 11 Барнаул г., Алейский 2-й проезд, дом № 11 22-2021-289-2-1-12 83 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Славянская ул, дом № 6 Барнаул г., Власиха с., Славянская ул, дом № 6 22-2021-289-2-1-64 84 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Тюменская ул, дом № 14 Барнаул г., Тюменская ул, дом № 14 22-2021-289-2-1-230 85 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО10 ул, дом № 8 Барнаул г., ФИО10 ул, дом № 8 22-2021-289-2-1-249 86 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Сибирская ул, дом № 78 Барнаул г., Власиха с., Сибирская ул, дом № 78 22-2021-289-2-1-62 87 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО14 ул, дом № 47 Барнаул г., ФИО14 ул, дом № 47 22-2021-289-2-1-296 88 Алтайский край Бельмесево п. Барнаул г, Бельмесево п, Дунайская ул, дом № 33 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Бельмесево п, Дунайская ул, дом №33 (22-2021-289-2-1-25) 22-2021-289-2-1-25 89 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Пензенская ул, дом № 37 Газопровод до границы земельного участка Центральный п, Пензенская ул, дом № 37 22-2021-289-2-196 90 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Путейская ул, дом № 70 Барнаул г., Путейская ул, дом № 70 22-2021-289-2-1-210 91 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Павловский тракт, дом № 139б Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Павловский тракт, дом № 139б 22-2021-289-2-1-186 92 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Сельский проезд, дом № 92 Барнаул г, Сельский проезд, дом № 92 22-2021-289-2-1-216 93 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО15 <...> Барнаул г., ФИО15 <...> 22-2021-289-2-1-129 94 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Инициативный 6-й проезд, дом № 17д Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Инициативный 6-й проезд, дом № 17д 22-2021-289-2-1-92 95 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Мюнхенская ул, дом № 6 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Центральный п, Мюнхенская ул, дом №6 (22-2021-289-2-1-259) 22-2021-289-2-1-259 96 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО8 ул, дом № 14 Барнаул г, ФИО8 ул, дом № 14 22-2021-289-2-1-99 97 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Сахалинская ул, дом № 12 Барнаул г., Центральный п., Сахалинская ул, дом № 12 22-2021-289-2-1-274 98 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Карла Маркса ул, дом № 34 Газопровод до границы земельного участка Барнаул г, Карла Маркса ул, дом № 34 22-2021-289-2-210 99 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Тополиная ул, дом № 31 Барнаул г., Центральный п., Тополиная ул, дом № 31 22-2021-289-2-1-281 100 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Енисейская ул, дом № 5 Барнаул г, Енисейская ул, дом № 5 22-2021-289-2-1-82 101 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО8 ул, дом № 14а Барнаул г., ФИО8 ул, дом № 14а 22-2021-289-2-1-100 102 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Енисейская ул, дом № 3 Барнаул г., Енисейская ул, дом № 3 22-2021-289-2-1-81 103 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО16 проезд, дом № 37 Барнаул г., ФИО16 проезд, дом № 37 22-2021-289-2-1-241 104 Алтайский край Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Свердловская ул, дом № 18а Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Центральный п, Свердловская ул, дом №18а (22-2021-289-2-1-276) 22-2021-289-2-1-276 105 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, ФИО17 ул, дом № 6 Барнаул г., ФИО17 ул, дом № 6 22-2021-289-2-1-75 106 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Заречная ул, дом № 9 Барнаул г., Заречная ул, дом № 9 22-2021-289-2-1-84 107 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 4-й пер, дом № 8 Барнаул г., Лесной п., 4-й пер, дом № 8 22-2021-289-2-1-147 108 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Северо-Западная 2-я ул, дом № 44 Барнаул г., Северо-Западная 2-я ул, дом № 44 22-2021-289-2-1-213 109 Алтайский край Лесной п Барнаул г, Лесной п, 11-й пер, дом № 12 Барнаул г., Лесной п., 11-й пер, дом № 12 22-2021-289-2-1-141 110 Алтайский край Черницк п. Барнаул г, Черницк п, Набережная ул, дом № 37 Газопровод до границы земельного участка Черницк п, Набережная ул, дом № 37 22-2021-289-2-227 111 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Интернациональная ул, дом № 287 Барнаул г, Интернациональная ул, дом № 287 22-2021-289-2-1-97 112 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Лениногорская ул, дом № 6 Барнаул г, Лениногорская ул, дом № 6 22-2021-289-2-1-137 113 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Фонтанная ул, дом № 6 Барнаул г, Центральный п, Фонтанная ул, дом № 6 22-2021-289-2-1-282 114 Алтайский край Черницк п. Барнаул г, Черницк п, Центральная ул, дом № 1а Газопровод до границы земельного участка Черницк п, Центральная ул, дом № 1а 22-2021-289-2-232 115 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Инициативный 5-й проезд, дом № 15в Барнаул г., Инициативный 5-й проезд, дом № 15в 22-2021-289-2-1-90 116 Алтайский край Центральный п. Центральный п. Барнаул г, Центральный п, Мюнхенская ул, дом № 7 Газопровод до границы ЗУ Барнаул г, Центральный п, Мюнхенская ул, дом №7 (22-2021-289-2-1-260) 22-2021-289-2-1-260 117 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, Лениногорская ул, дом № 54 Барнаул г., Лениногорская ул, дом № 54 22-2021-289-2-1-136 118 Алтайский край Бобровка с. Первомайский р-н, Бобровка с, Светлый мкр, дом № 63 Газопровод до границы земельного участка Первомайский р-н, Бобровка с, Светлый мкр, дом № 63 22-2021-289-2-239 119 Алтайский край Власиха с. Барнаул г, Власиха с, Коралловая ул, дом № 20 Барнаул г., Власиха с., Коралловая ул, дом № 20 22-2021-289-2-1-44 120 Алтайский край Барнаул г. Барнаул г, 2 Забой ул, дом № 53 Барнаул г, 2 Забой ул, дом № 53 22-2021-289-2-1-3 121 Алтайский край Барнаул г. Строительство газопровода среднего давления <...> Газопровод среднего давления <...> 22-2021-289-2-1-332с 122 Алтайский край Черницк п. Газопровод высокого и среднего давления г. Барнаул, <...> «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по ул. Черницкая Заимка в п. Черницк, г. Барнауле» 22-2021-289-2-1-331с 123 Алтайский край Барнаул г. Газопровод среднего давления г. Барнаул, в границах ул. Челюскинцев (четная сторона), Молодежная, пер. Революционный, пр. Полюсный Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в границах ул. Челюскинцев (четная сторона), пер. ФИО11, пр. Полюсный, пр. Магнитный в г. Барнауле 22-2021-289-2-1-319с 124 Алтайский край Центральный п. Газопровод высокого и среднего давления г. Барнаул, п. Центральный в границах улиц Янтарная, Лунная, пер. Звездный Газопровод среднего давления г. Барнаул, п. Центральный в границах улиц Янтарная, Лунная, пер. Звездный 22-2021-289-2-249с Приложение №2 к Договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции Приложения № 1 к мировому соглашению от «___» ___________ 2025 года (форма) СВЕДЕНИЯ о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рамках Договора от _____________ № _____________________________________ Кому:_______________________ «__» __________ 20__ г. _________________________________________________ направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому (наименование газораспределительной организации) присоединению в рамках догазификации. № Населенный пункт Наименование объекта Код объекта* Код мероприятия* Статус включения в план-график догазификации ** Плановые физические параметры объекта (протяженность), метров Плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации,тыс. руб. без НДС Планируемый объём освоения капитальных вложений, тыс. руб. Ввод в состав основных фондов, тыс. руб. Объем НЗС, тыс. руб. Планируемый объём освоения капитальных вложений, тыс. руб. Ввод в состав основных фондов, тыс. руб. Объем НЗС, тыс. руб. Источники компенсации капитальных затрат, тыс. руб. Недостаток финансирования Потребность в финансировании от Оператора газификации (размер траншей) в __ квартале 202(n)_г/ в соответствии с заявкой на предоставление финансирования (транша)**** Полная стоимость объекта Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы Иные (текущие затраты) без НДС НДС без НДС НДС без НДС НДС без НДС кроме того НДС на 31 декабря 202(n) на 31 декабря 202(n) Вид источника*** Сумма тыс. руб. с НДС тыс. руб. с НДС***** 202(n-1) на 31 декабря 202(n-1) на 31 декабря 202(n-1) 1 кв. 202(n) 2 кв. 202(n) 3 кв. 202(n) 4 кв. 202(n) Итого тыс. руб. кроме того НДС тыс. руб. кроме того НДС тыс. руб. кроме того НДС на 31.12.202(n-1) 1 кв. 202(n) 2 кв. 202(n) 3 кв. 202(n) 4 кв. 202(n) Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Всего * В целях идентификации объекта, либо этапа строительства объекта, следует контролировать присвоение объектам и этапам (при наличии) строительства уникального (неповторяющегося) кода в числовом и символьном формате вида: АА-ББ-ГГГ-ООООО -ЭЭЭЭЭ, где: АА — цифровой код региона согласно перечня цифровых кодов регионов Российской Федерации по приложению №1 к приказу МВД России от 05.10.2017 №766; ББ — две последние цифры года начала строительства объекта, этапа, единожды введённая данная часть кода изменению не подлежит; ГГГ — код ГРО (3 последние цифры ИНН ГРО); ООООО — уникальный (не повторяющийся) код объекта капитального строительства (по форме «00001», «00002» и т.д.); ЭЭЭЭЭ — код этапа строительства (реконструкции) объекта (указывается как «00000» в случае строительства объекта без выделения этапов). В случае разукрупнения (реконфигурации) ранее учтённого объекта капитального строительства на иные составляющего его объекты (этапы, мероприятия градостроительства или мероприятия технологического присоединения), производится добавление в форму аналитического учёта разукрупнённых строк: - первичный код (АА-ББ-ГГГ-ООООО) сохраняется как ранее учтённый; - добавляемые коды (АА-ББ-ГГГ-ООООО-ЭЭЭ-ММММММММ) выделяются последовательным перечислением строк с уникальными (не упомянутыми ранее) соответствующими кодами, при этом производится вычитание сумм разукрупнённой строки с новым кодом из сумм укрупнённой строки. В целях идентификации Мероприятий, в дополнение к коду объекта (этапу строительства объекта) следует контролировать присвоение уникального (неповторяющегося) кода Мероприятия в числовом и символьном формате вида: ММММММММ — код уникального мероприятия (от 1 до 8 символов), указываемого в виде: - «1» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с приемом заявки на заключение договора о подключении; - «2» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с разработкой проектной документации и осуществлением строительных мероприятий (без учета затрат, перечисленных «3», «4», «5», «6»); - «3» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с рекультивацией (при использовании земель сельскохозяйственного назначения); - «4» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с благоустройством (восстановление нарушенного благоустройства выполняемых в благоприятный агротехнический период); - «5» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с работами по лесовосстановлению (осуществляемых согласно лесного законодательства); - «6» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с осуществлением государственной регистрации права собственности на созданную ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, включая работы по технической инвентаризации построенных газопроводов и подготовке материалов для внесения сведений в ЕГРН об установлении зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны); - «7» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с мониторингом ГРО выполнения заявителем технических условий; - «8» в случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий, связанных с осуществлением фактического присоединения. В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий к ранее завершенному строительством объекту такие мероприятия должны быть отнесены к мероприятиям по реконструкции ранее реализованного объекта с присвоением нового уникального код объекта (этапа строительства объекта). ** Указывается «ПГД» по объектам/мероприятиям, предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации; Указывается «ТП» по объектам/мероприятиям, не предусмотренным в пообъектном плане-графике догазификации, но содержащимся в договорах о технологическом присоединении; *** Вид источника выбирается из справочника: - Прибыль прошлых лет; - Амортизация текущего года; - Амортизация прошлых лет; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям текущего года; - Специальная надбавка к тарифу на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям прошлых лет; - Целевые средства, включенные в состав тарифа на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям; - Займ организаций; - Договор о финансировании, заключенный с оператором газификации; - Возмещенный из бюджета НДС; - Другие (расшифровать). **** – соответствует размеру транша, указанному в заявке на предоставление финансирования (транша) ***** – если допустимо. 202(n) – текущий год. 202 (n-1) –предыдущие года. (должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись, м.п.) ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации ООО «Газпром газификация» Газораспределительная организация ООО «ИФК «РусьЭнерго» Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ________________/ФИО6./ М.П. Генеральный директор ________________ /ФИО7/ М.П. Приложение № 3 к Договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции Приложения №1 к мировому соглашению от "___" _______________2025 г. Газораспределительная организация: ООО "ИФК "РусьЭнерго" По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от " " 20 г. (далее - Договор) газораспределительной организации поступило 44017244,59 (Сорок четыре миллиона семнадцать тысяч двести сорок четыре рублей) рублей 59 копеек, необходимых для проведения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, в отношении 124 объектов (далее соответственно - объект, объекты). По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от "___________ "__________________________________________________________________ 20______________________________________ г №____ (далее - Договор) газораспределительной организации возвращено_______________________________________________________ (______ ) рублей_________ копеек. По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от "___________ "_________________________________________________________________ 20_______________________________________ г. №____ (далее - Договор) газораспределительной организации поступило_______________________________________________________ (______ ) рублей_________ копеек, необходимых для проведения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, в отношении___________ объектов (далее соответственно - объект, объекты). По договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от "___________ "__________________________________________________________________ 20______________________________________ г. №____ (далее - Договор) газораспределительной организации возвращено_______________________________________________________ (______ ) рублей_________ копеек. Полученные денежные средства от тарифа на транспортировку газа на цели догазификации:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0.00 Полученные денежные средства от спецнадбавки к тарифу на транспортировку на цели догазификации:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0.00 Полученные денежные средства из иных источников на цели догазификации:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0.00 _________________ в том числе доходы от размещения полученных от ЕОГ средств на депозитных или иных подобных счетах, соответствующие фактическому учёту денежных средств ГРО._____________________________________________________________________________________________ 0.00 Возмещённый НДС с ранее полученных средств и вовлекаемый на догазификацию_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0.00 _________________ кроме того НДС_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0.00 № Муниципальное образование Населенный пункт Наименование объекта строительства, этапа, мероприятия1 Наименование объекта строительства (по акту законченного строительством объекта) согласно решения РЭК Код объекта 2, 3, 4 Код этапа 2, 3, 4 Код мероприятия 5 Код объекта в план-графике догазификации (ППГД) Код объекта в Решении (приказе) РЭК/РСТ об утверждении экономически обоснованных расходов Код этапа в Решении (приказе) РЭК/РСТ об утверждении экономически обоснованных расходов Код мероприятия в Решении (приказе) РЭК/РСТ об утверждении экономически обоснованных расходов5 Номер договора о финансировании, руб. (построчно № договора, в "ИТОГО" указывается сумма договора/договоров) Статус объекта (ФИО18 / ФИО19 Перспективные10) Статус включения в план-график догазификации (ППГД / ТП)11 Плановые физические параметры объекта (протяженнос ть), метров 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Раздел 2 Выполнение мероприятий по перспективным объектам по догазификации ИЖС, ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Перспективные ППГД ХХХ Раздел 3: догазификация СНТ 1 2 3 4 … Раздел 4 Выполнение мероприятий по перспективным объектам по догазификации СНТ, ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ Перспективные ППГД ХХХ ИТОГО в том числе: в то числе ИТОГО по разделу 1 и 2: догазификация ИЖС ИТОГО по разделу 3 и 4: догазификация СНТ Плановая стоимость объекта, руб.14 Фактически полученные и распределённые ГРО по объектам средства от источников финансирования на цели догазификации Факт. стоимость объекта, руб. без НДС 18 Фактические физические параметры объекта (протяженность), метров Фактический объём освоения капитальных вложений по источникам финансирования, руб.18 Фактические некапитализируемые затраты по источникам финансирования, руб.18 Ввод в состав основных фондов Полная стоимость объекта, руб., без НДС ст.17=ст.18+ст.20 ПИР и СМР, руб., без НДС Кроме того НДС Иные (в т.ч. текущие затраты), руб. без НДС Кроме того НДС Всего ст.22=ст.23+ ст.24+ст.25+ ст.26 в т.ч. распределение по источникам финансирования руб. Всего, без НДС ст.29=ст.30+ ст.31+ст.32+ ст.33 в т.ч. распределение по источникам финансирования, без НДС Кроме того НДС Всего, без НДС ст.35=ст.36+ ст.37+ст.38+ ст.39 в т.ч. распределение по источникам финансирования, без НДС Кроме того НДС без НДС Кроме того НДС Тариф на транспортировку газа Спецнадбавка Средства ЕОГ16 Иные средства15 Тариф на транспортировку газа Спецнадбавка Средства ЕОГ (в т.ч. временно отвлечённые денежные средства ГРО) Иные средства15 Тариф на транспортировку газа Спецнадбавка Средства ЕОГ (в т.ч. временно отвлечённые денежные средства ГРО) Иные средства15 на 31.12.(n)19 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0.00 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Объем НЗС накопительным Размер амортизационных начислений по объектам, введённым в состав основных фондов (накопительным итогом), руб. Факт финансирования (ГРО в адрес исполнителей, в т.ч. оплата расходов ГРО при хоз. способе), руб.18 Экономически обоснованные расходы, утверждённые РЭК/РСТ, руб., без НДС Дата оформления имущества в залог (дата регистрации залога, либо "залог не предусмотрен", либо "в работе") Неизрасходованны е средства ЕОГ на реализацию мероприятий в рамках догазификации руб., ст.25 - ст. 32 Неиспользованны е средства ЕОГ на реализацию мероприятий в рамках догазификации руб., ст.25 - ст. 49 Фактическая потребность (дофинансирование) на реализацию мероприятий в рамках догазификации по решениям РЭК/РСТ руб., без НДС (сноска) ст. 57 - ст. 25 Плановая недостаточность на реализацию мероприятий в рамках догазификации руб., c НДС, всего (сноска), ст. 18 + ст.19 - ст.23 - ст.24 - ст.25 - ст.26 Потребность в финансировании от Оператора газификации (размер траншей) в_____ квартале 20____ г. в соответствии с заявкой на предоставление финансирования (транша) по данным ГРО, руб. с НДС (сноска) без НДС Кроме того НДС Всего, без НДС в т.ч. распределение по источникам финансирования, без НДС Кроме того НДС Реквизиты Решения РЭК/РСТ 24 Период утверждения ЭОР в соответствии с Решением РЭК/РСТ Всего20 в т.ч. распределение по источникам финансирования на 31.12.(n)19 Тариф на транспортировку газа Спецнадбавка Средства ЕОГ (в т.ч. временно отвлечённые денежные средства ГРО) 28 Иные средства15 Тариф на транспортировку газа Спецнадбавка Средства ЕОГ 21 Иные средства15 ст.46=ст.47+ ст.48+ст.49+ ст.50 ст.54=ст.55+ ст.56+ст.57+ ст.58 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 0.00 0.00 0.00 0.00 XXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XXX 0.00 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Инструкция для использования при заполнении отчёта: 1. В отчёт подлежат включению все объекты капитального строительства и мероприятия по догазификации по ППГД и по договорам на ТП, реализуемые ГРО в рамках региональной программы субъекта РФ, в соответствии с наименованиями, указанных в пообъектном план-графике газификации субъекта РФ. Объекты, реализуемые по договорам ТП должны быть включены в региональную программу субъекта РФ, наименование объекта указывается в соответствии с кодом (наименование объекта должно быть идентично наименованию объекта в Решении РЭК (100% совпадение символов и пробелов); наименование объекта, по которому финансирование отражено в ст.21, должно быть идентично наименованию объекта, указанному в ранее предоставленных заявках на финансирование, сведениях, формах аналитического учёта (100% совпадение символов и пробелов); наименование объекта, по которому Решение РЭК не вынесено, должно соответствовать наименованию объекта/мероприятия, которое будет указано в сведениях, предоставляемых ГРО в РЭК для утверждения экономически обоснованных расходов. Для объектов, реализуемых поэтапно, учет ЭОР осуществляется отдельно по каждому этапу строительства с указанием наименований согласно подписанным актам законченных строительством этапов объектов. Наименования объектов капитального строительства в сведениях тождественны наименованиям, указываемых в актах законченных строительством объектов. В случае вынесения решения об ЭОР в отношении мероприятий без создания объекта капитального строительства (осуществлены не капитализируемые расходы), в графе «4» указывается адрес домовладения (улица и номер дома). 2. Код – это уникальное буквенно-числовое обозначение уникального объекта капитального строительства сети газораспределения, реализация которого приводит к формированию технических возможностей газоснабжения, указанных в пообъектном план-графике газификации субъекта РФ 3. #ССЫЛКА! 4. В целях идентификации объекта, либо этапа строительства объекта, следует контролировать присвоение объектам и этапам (при наличии) строительства уникального (неповторяющегося) кода в числовом и символьном формате вида: Формирование кода объекта: АА-ББ-ГГГ- Х, где: АА – код субъекта Российской Федерации; ББ – последние 2 цифры года, в котором объект включен в межрегиональную или региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (далее – Программа газификации) или года начала строительства объекта, этапа в случае начала его реализации до включения в Программу газификации. Единожды введённая данная часть кода изменению не подлежит; ГГГ – код ГРО (3 последние цифры ИНН ГРО); X – уникальный код, присваиваемый в виде ООOОО-ЭЭЭЭЭ-СНТ, где: ОООOО – уникальный (не повторяющийся) код объекта капитального строительства по форме «00001», «00002» и т.д. Количество символов в коде соответствует максимальному количеству символов, использованных для кодировки объектов в ППГД. В случае отсутствия уникальных кодов этапов и мероприятий в ст.6-7, код в ст. 5 не может дублироваться. В ст. 5 указывается код вида "АА-ББ-ГГГ-ООООО" ЭЭЭЭЭ – уникальный код этапа строительства (реконструкции) объекта указывается по порядку этапов при реализации объекта с выделением этапов (по форме «00001», «00002» и т.д.) Указывается «00000» в случае строительства объекта без выделения этапов; СНТ – указывается в случае реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в границах территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Пример: общий код объекта имеет вид "АА-ББ-ГГГ-ООООО-ЭЭЭЭЭ-СНТ". В случае разукрупнения (реконфигурации) ранее учтённого объекта капитального строительства на иные составляющего его объекты (этапы, мероприятия градостроительства или мероприятия технологического присоединения), производится добавление в форму аналитического учёта разукрупнённых строк: - первичный код (АА-ББ-ГГГ-ООООО) сохраняется как ранее учтённый; - добавляемые коды (АА-ББ-ГГГ-ООООО-ЭЭЭЭЭ-ММММММММ) выделяются последовательным перечислением строк с уникальными (не упомянутыми ранее) соответствующими кодами, при этом производится вычитание сумм разукрупнённой строки с новым кодом из сумм укрупнённой строки. В случае разукрупнения (реконфигурации) ранее учтённого объекта капитального строительства при догазификации садовых некоммерческих товариществ вводится буквенный код "СНТ" (код объекта имеет вид "АА-ББ-ГГГ-ООООО-ЭЭЭЭЭ-ММММММММ-СНТ") 5. При представлении ГРО в регулирующие органы сведений о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение (относящихся к одному объекту), в разные отчетные кварталы, в дополнение к коду объекта присваивается уникальный (неповторяющейся) код мероприятия в числовом формате вида: МММ (от 1 до 3 символов), где: «1» – разработка проектной документации и осуществление строительных мероприятий, а также прием заявки на заключение договора о подключении (без учета затрат, перечисленных «2», «3», «4»); «2» – рекультивация, благоустройство и лесовосстановление; «3» – осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на построенную или реконструированную газораспределительной организацией сеть газораспределения, включая подготовку материалов для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости об установлении охранных зон, а также оплату государственной пошлины за осуществление регистрации прав собственности; «4» – осуществление газораспределительной организацией мониторинга выполнения заявителем технических условий и фактического присоединения, а также приём заявки о подключении, подготовка договора о подключении и дополнительных соглашений к нему; «0» – строительство объекта без выделения уникального мероприятия (выполнен комплекс работ, перечисленных в «1-4»). В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий к ранее завершенному строительством объекту такие мероприятия должны быть отнесены к мероприятиям по реконструкции ранее реализованного объекта с присвоением нового уникального код объекта (этапа строительства объекта). При выполнении нескольких мероприятий код указывается как числовой набор, например: "01-23-12345-00012-12" и "01-23-12345-00012-12" или "01-23-12345-00012-1248" или "01-23-12345-00000-123" (если без выделенных этапов). В целях идентификации Мероприятий, в дополнение к коду объекта (этапу строительства объекта) следует контролировать присвоение уникального (неповторяющегося) кода Мероприятия. Мероприятия указанные по объекту капитального строительства в ст.7 и ст.11 тождественны. В ст. 7 код мероприятия (по объектам с утверждёнными экономически обоснованными расходами указывается код из Решения РЭК/РСТ)" 6. РЭК/РСТ - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 7. #ССЫЛКА! 8. Факт завершения мероприятий по строительству объекта подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления), либо актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а в случае отсутствия указанных документов в составе отчетности газораспределительной организации – иным документом, подтверждающим соответствие процедур условиям п.98 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870). Статус "Завершённый" присваивается объекту, по которому утверждены ЭОР по указанным в коде мероприятиям. ВАЖНО: на основании решения РЭК/РСТ ОИВ субъекта РФ об утверждённых ЭОР производится расчёт размера финансирования по завершённому объекту капитального строительства независимо от источника финансирования. По объектам со статусом "Завершённый", по которым утверждены ЭОР за счет источников, отличных от источника "Средства ЕОГ", ранее полученное финансирование подлежит перераспределению на другие объекты согласно учёту ГРО или подлежит возврату в адрес ЕОГ 9. Реализуемым объектом, признаётся объект капитального строительства, по которому производятся проектно-изыскательские работы или строительно-монтажные работы, по которому получено или заявляется получение транша от ЕОГ, но ЭОР не утверждены. В случае отсутствия утверждённых ЭОР по объекту и наличия его в аналитической форме статус объекта может быть исключительно "Реализуемый". 10. Перспективные объекты и мероприятия указываются одной строкой: все объекты, предусмотренные в ППГД и не указанные в форме аналитического учёта со статусом "Завершённый" или "Реализуемый" в разделе 1 (указывается одной строкой) 11. При включении объекта в ППГД указывается "ППГД", при наличии трёхстороннего договора с заявителем "ТП" 12. #ССЫЛКА! 13. В рамках предоставления ежеквартальной отчётности указывается последняя дата квартала (отчет направляется накопительным итогом). В рамках предоставления отчётности при подаче заявки на финансирование указывается дата формирования данных для отчёта (т.е. дата формирования заявки на финансирование), ближайшая к дате формирования заявки на финансирование (отчет направляется накопительным итогом). 14. Общая плановая актуальная стоимость всех мероприятий должна соответствовать согласованным ЕОГ объёмам финансирования в план-графике газификации субъекта РФ. У завершённых объектов плановая и фактическая стоимости строительства равны. Рекомендовано приведение плановой стоимости объекта в соответствие с утверждёнными РЭК/РСТ ЭОР по объекту 15. Иные источники финансирования, в т.ч. доходы от размещения полученных от ЕОГ средств на депозитных или иных подобных счетах, соответствующие фактическому учёту денежных средств ГРО 16. Соответствие фактическому получению денежных средств от ЕОГ по мероприятиям. Итоговая сумма должна соответствовать сумме полученного финансирования от ЕОГ по договору(ам) (с учётом допустимого перераспределения ГРО финансирования, соответствующего условиям договора). Недопустимо снижение суммы полученного ранее финансирования по любому из источников по объектам, имеющих утверждённые ЭОР по соответствующим источникам финансирования. Рекомендовано перераспределять полученное ранее финансирование в большей степени на завершенные объекты, по которым утверждено(ы) ЭОР по ЕОГ. Размер перераспределенного по завершенным объектам финансирования не может превышать сумму ЭОР по ЕОГ 17. Фактически полученные и перераспределённые ГРО по реализуемым объектам средства от различных источников финансирования на цели догазификации, в том числе "Средства ЕОГ" должны быть отражены в размере, не превышающем плановой стоимости объекта (с учетом НДС) или ЭОР по объекту (при наличии ЭОР) и в размере в соответствии с условиями договора (соблюдение процента). 18. Соответствие бухгалтерскому учёту ГРО 19. (n) - текущий календарный год 20. Сумма экономически обоснованных расходов, утверждённых РЭК/РСТ по всем источникам финансирования объекта / мероприятия. Итоговая сумма по всем источникам финансирования (в т.ч. по каждому источнику финансирования) должна быть равна сумме всех Решений РЭК/РСТ на дату направления формы. 21. Сумма экономически обоснованных расходов, утверждённых РЭК/РСТ по источникам финансирования объекта / мероприятия "Средства ЕОГ". Итоговая сумма должна быть равна сумме средств по источнику "Средства ЕОГ" из всех Решений РЭК/РСТ на дату направления формы. 22. В случае отсутствия экономически-обоснованных расходов по объекту ставится символ "ХХХ". 23. В случае наличия экономически-обоснованных расходов по объекту ставится символ "ХХХ" 24. Указывается номер и дата приказа по утверждению Решения регулятора в формате "№ __ от ДД.ММ.ГГГГ". В отчёт вносятся данные в соответствии с Решениями регулятора построчно. 25. #ССЫЛКА! 26. Форма не должна содержать строки с промежуточными итогами. Форму видоизменять (добавлять/удалять столбцы) запрещено. 27. Если объект финансирования за счёт специальной надбавки или иных источников, кроме источника "Средства ЕОГ" недопустимо отражение финансирования за счёт средств ЕОГ, в том числе временно. Финансирование должно быть осуществлено за счёт соответствующего источника, отличного от источника "Средства ЕОГ". 28. Фактическая стоимость должна быть не менее суммы экономически обоснованных расходов по объекту, утверждённых РЭК/РСТ. 29. В случае перераспределения денежных средств перераспределение осуществляется в приоритетном порядке на завершённые объекты, закрытые за счёт средств ЕОГ. 30. Недопустимо неоднократное уменьшение/увеличение денежных средств по одним и тем же объектам. В случае производственной необходимости повторного перераспределения ГРО обязана предоставить документы с указанием обстоятельств, вынуждающих ее осуществлять неоднократное перераспределение. 31. Недопустимо перераспределение денежных средств на объекты, по которым отсутствует финансирование в адрес исполнителей. 32. При наличии 2-х и более заключённых между ЕОГ и ГРО договоров ГРО предоставляет в ЕОГ в редактируемом формате сводную единую таблицу, включающую формы аналитического учёта по объектам догазификации по всем заключённым договорам. 33. Приложения: 1. Копии актов приемки объекта капитального строительства на ___ листах в 1 экземпляре. При необходимости дополнительно запрашиваются оператором газификации: 2. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 на __ листах в 1 экземпляре. 3.Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на ___ листах в 1 экземпляре. 4. Копии счетов-фактур - на ___ листах в 1 экземпляре. 5. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на ___ листах в 1 экземпляре. 6. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение Договора, - на___ листах в 1 экземпляре Приложение №4 к Договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции Приложения № 1 к мировому соглашению от «___» _______________ 2025 г. ФОРМА Отчет о произведенных амортизационных отчислениях по объектам капитального строительства, построенным (реконструированным) за счёт средств Оператора газификации за __________ квартал ________года № п/п Наименование объекта Код объекта Дата ввода в эксплуатацию Дата начала начисления амортизации Сумма начисленной амортизации на начало отчетного периода, руб. Сумма амортизации за отчетный квартал, руб. ИТОГО Приложение №5 к Договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в редакции Приложения № 1 к мировому соглашению от «___» ___________ 2025 года (форма) РЕЕСТР договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, мероприятия по которым не вошли в Программу газификации Кому: _______________________ «__» ______________ 20__ г. ______________________________________ (наименование газораспределительной организации) направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, осуществляемых в ____________ (наименование регион выполнения работ). Номер п/п Дата заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ) Номер заключенного договора о технологическом присоединении Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения* Код объекта строительства, необходимого для осуществления технологического присоединения** 1 2 3 4 5 * Указывается наименования муниципального образования, населенного пункта, улицы и номер домовладения. ** Код объекта строительства должен корреспондироваться с кодом объекта, предусматриваемым при финансировании ООО "Газпром газификация" мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых газораспределительными организациями согласно Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1550); Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры ИНН); (должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись, м.п.) ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации Заместитель генерального директора по юридическим вопросам и имущественным отношениям ________________/ФИО6./ М.П. Газораспределительная организация ООО «ИФК «РусьЭнерго» Генеральный директор ________________ /ФИО7/М.П. Решение от 10 марта 2025 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-7175/2023 отменить. Производство по делу прекратить. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 21 000 рублей, уплаченную платежными поручениями №3246 от 05.06.2023, №8488 от 05.12.2023, №3599 от 04.04.2024, №5080 от 27.03.2025. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края. Председательствующий ФИО1 Судьи ФИО2 ФИО3 Суд:7 ААС (Седьмой арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "ИФК "Русьэнерго" (подробнее)Судьи дела:Назаров А.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
