Резолютивная часть решения от 2 марта 2020 г. по делу № А58-11007/2019

Арбитражный суд Республики Саха (АС Республики Саха) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А58-11007/2019
02 марта 2020 года
город Якутск



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания КТБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 3 431 466,00 руб..

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания КТБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 17 860 813,02 рубля, из них 3 431 466 руб. задолженности по возврату излишне уплаченных денежных средств, 3 670 442,25 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ, 10 758 904,77 рублей неустойки за неисполнение обязательства по возврату излишне уплаченных денежных средств за период с 04.04.2019 по 02.03.2020 и далее с 03.03.2020 по день фактической уплаты, исходя из стоимости договора в размере двукратной ключевой ставки Банка России.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания КТБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 153 020 рублей.

Взыскать с акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН 1420004874, ОГРН 1121420000130) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 823 рубля.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья А.В. Гуляева



Суд:

АС Республики Саха (подробнее)

Истцы:

АО "Тарынская золоторудная компания" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Строительная компания КТБ" (подробнее)

Судьи дела:

Гуляева А.В. (судья) (подробнее)